装修合同

时间：2022-09-30 16:37:57 装修合同我要投稿

实用的装修合同模板集合八篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的装修合同10篇，希望对大家有所帮助。

实用的装修合同模板集合八篇

装修合同篇1

　　委托方（甲方）：____________

　　承接方（乙方）：____________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：

　　____区____街____单元____室。

　　二、形式结构：

　　____室____厅____厨____。

　　三、工程项目：

　　1、房间地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整；阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　四、承包方式：

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的.所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。

　　七、付款方式：

　　为确保工程质量，暂扣____元押金，____年____月____日至____年____月____日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　____年____月____日

装修合同篇2

　　今天华律网为大家介绍的是________年样板间装修合同一览，供各位阅读，希望能满足大家的阅读需求，看完后有所收获和启示。甲方：XX公司地址：电话：乙方：____市____镇装修工程部地址：电话：现甲方有样板房三间，位于____市____镇花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：

　　一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量

　　1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油c漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)

　　2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。

　　3、工程完成时间：________年____月____日。

　　4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。

　　二、乙方责任：

　　1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在________年____月____日前必须完成全部工程。

　　2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的`材料及费用由乙方负责并返工。

　　3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　三、本合同工程总值人民币：149500元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票)其中：

　　1、29号楼b座204房室内装修费用：37500元

　　2、29号楼b座201房室内装修费用：46000元

　　3、29号楼a座203房室内装修费用：66000元

　　四、合同结算使用税局统一发票。

　　五、付款方式：本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。

　　六、保修服务：乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为________年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。

　　七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。

　　甲方：XX公司(盖章)

　　乙方：____市____镇装修工程部(盖章)________年____月____日

装修合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：

　　1.1工程概况：

　　本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。

　　1.2项目名称：

　　1.3承包范围

　　系统工程设计.施工.及设备材料供应。

　　1.4施工地点

　　1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：

　　1.6质量合保证

　　乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。

　　第二章甲乙双方的责任

　　2.1甲方的责任：

　　1）负责协调施工现场各工种间的配合。

　　2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.

　　3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

　　4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。

　　2.2乙方的责任：

　　1）负责本系统工程施工图纸设计。

　　2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。

　　3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。

　　4）负责成品交验前的保护，保养。

　　5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。

　　6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。

　　7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

　　8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。

　　9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。

　　10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

　　第三章材料及设备

　　3.1材料及设备到达目的地为工地现场。

　　3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；

　　3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

　　3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。

　　第四章合同价款

　　合同总价为：

　　计人民币：元整

　　合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。

　　第五章付款方式

　　5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。

　　5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。

　　5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的.正式的工程安装发票，给甲方入帐。

　　第六章工期

　　6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。

　　6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

　　6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。

　　第七章设计变更

　　甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。

　　第八章工程验收

　　8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。

　　8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。

　　8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。

　　8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。

　　8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。

　　第九章保证及处罚

　　9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。

　　9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

　　9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。

　　9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。

　　9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

　　9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.维修，但下列情况不属保修范围。

　　1、不正确操作，造成产品损坏：

　　2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

　　9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。

　　第十章仲裁与诉讼

　　10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。

　　10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

　　10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

　　第十一章其它

　　本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

装修合同篇4

　　委托方（甲方）：__________电话：_________________

　　承接方（乙方）：__________电话：_________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢（装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：________________________________________________

　　2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积_______平方米。

　　3.委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）

　　4.工程价款（金额大写）：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的.人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。）

　　5.工程开工日期：_______年_______月_______日

　　6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程总天数：______天

　　第二条：施工内容

　　1.客厅：_________________________________。

　　2.主卧：_________________________________。

　　3.次卧：_________________________________。

　　4.厨房：_________________________________。

　　5.卫生间：_________________________________。

　　6.强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱（空开）六组。

　　7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。

　　8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为___________元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。

　　第三条：装潢工程材料

　　________________________________________________________________________________________。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。

　　5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

　　第五条：付款方式

　　开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。

　　第六条：其他事项

　　1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　________年______月____日________年______月____日

装修合同篇5

　　尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务。如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。立约人信息：

　　银行（全称）：见本合同第十四条

　　申请人（装修人）：见本合同第十四条

　　贷记卡卡号：见本合同第十四条

　　担保人1（全称）：见本合同第十四条

　　担保人2（全称）：见本合同第十四条

　　本合同各方根据国家有关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，为明确责任，恪守信用，签订本合同，并保证共同遵守。本合同由通用条款和特别条款两部分组成，通用条款和特别条款具有同等法律效力。

　　第一部分通用条款

　　分期资金条款

　　第一条贷记卡装修分期付款申请资金（以下简称“分期资金”）

　　1.1 分期资金。见本合同第十五条

　　1.2 分期资金用途。本合同项下分期资金用途见本合同第十六条。

　　1.3分期期数，一个账单期为一期，自使用分期资金支付装修款之日起算。见本合同第十七条。

　　1.4 分期费率。见本合同第十八条。

　　1.4.1本合同项下分期手续费费率为分期资金金额的比率

　　1.4.2分期手续费计算公式：分期资金金额×分期手续费费率。

　　1.4.3本合同记载的分期资金金额、分期付款期数、分期手续费等与分期资金支付凭证或申请人签名确认的POS签单上记载的信息不一致时，以分期资金支付凭证或POS签单的记载为准。分期资金支付凭证及POS签单为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第二条先决条件

　　未满足下列条件之一的，银行有权不提供本合同项下分期资金：

　　2.1 担保人具有为本合同担保所需的资格及/或取得合法有效授权。

　　2.2 申请人、担保人根据银行要求提供真实、完整、有效的文件、资料、单据并办妥相关手续。

　　2.3申请人按照银行关于支付管理的规定，如实声明分期资金用途、提供相关证明资料。

　　2.4 装修首付款及与本合同有关的应付款项和费用均已付清。

　　2.5 本合同项下分期资金有抵押、质押担保的，有关登记、交付、保险等手续已按银行要求办妥且该担保物权、保险持续有效。

　　2.6 申请人、担保人或抵押物未发生足以影响分期资金安全的重大不利情形。

　　第三条分期资金垫付

　　申请人支付装修首付款，并办妥担保、保险手续后，银行采用以下方式垫付分期资金。银行对申请人本合同项下贷记卡（以下简称“贷记卡”）授予用于分期付款装修的信用额度，申请人在获得分期资金额度后，在银行指定的期限内通过装修公司门店POS机具刷卡使用该信用额度支付装修款。

　　第四条还款及支付分期手续费

　　4.1 银行以前款第三条方式垫付分期资金时，以申请人贷记卡账户作为还款账户支付分期手续费和偿还分期资金，并按下列条款执行：

　　4.1.1 申请人采用第十九条约定的方式向银行支付分期手续费。

　　4.1.2 申请人选择在前款“4.1.1”的方式向银行支付分期手续费时，按以下条款支付分期手续费和偿还分期资金：

　　4.1.2.1 分期手续费一次性计入刷卡装修当期贷记卡帐单的最低还款额。

　　4.1.2.2 每期应还分期资金本金 = 分期资金金额 ÷ 分期期数。除最后一期应还分期资金本金以外，其余每期应还分期资金本金采用舍去角分的方式精确到元位，差额算入最后一期应还分期资金本金。

　　4.1.2.3 每期应还分期资金本金计入贷记卡当期账单的最低还款额。

　　4.1. 2.4 申请人在贷记卡当期账单到期还款日前全额归还账单列示的本期“全部应还款额”，分期手续费及当期应还分期付款本金可享受免息待遇。否则，银行有权按《中国农业银行金穗贷记卡章程》和《中国农业银行金穗贷记卡领用合约（个人卡）》的约定收取利息、复利、滞纳金、超限费和其他相关费用。

　　4.1.2.5 申请人贷记卡当期账单超额还款时，若超额还款金额不足以足额偿还下一期应还分期资金本金时，视作申请人将超额还款部分用作部分偿还最后一期应还分期资金本金，还款期数不变，其他各期还款本金不变；若超额还款金额足以足额偿还下一期应还分期资金本金时，视作申请人将超额还款部分用作偿还以后期数的应还分期资金本金，还款期数自动递减。

　　4.2 申请人在此不可撤销地授权银行，无论因何种原因导致贷记卡卡号发生变更，变更后的卡号自动承接原卡号的划款责任和债务责任。

　　4.3 申请人在清偿本合同项下分期资金本金、利息、复利、滞纳金、超限费、分期手续费、损害赔偿金以及包含但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、处置费、过户费等银行实现债权和抵押权的一切费用前，不得办理用于还款的贷记卡销卡、销户手续。

　　第五条提前还款

　　5.1 银行以前款第三条方式垫付分期资金时，申请人致电银行指定的客服中心办理提前还款手续，征得同意后可办理提前还款手续，已收取的分期手续费不予退还。

　　第六条申请人的权利和义务

　　6.1 按照本合同约定取得和使用分期资金。

　　6.2 按时足额归还分期资金本金、支付分期手续费及其他相关利息、滞纳金、超限费和费用。

　　6.3 按银行要求如实提供与分期资金有关的文件、资料和单据，并办妥担保、保险手续。

　　6.4 住所地、通信地址、联系电话、工作单位及收入状况等发生变动时，应及时书面通知银行。

　　6.5 申请人因装修事宜与装修公司发生的任何纠纷，均不影响申请人在本合同项下的还款义务。

　　6.6 出现本合同第12.2条约定的重大不利情形时，应立即书面通知银行，并落实银行认可的债权保全措施。

　　6.7申请人同意接收银行通过手机短信、电子邮件等电子渠道发送的与分期资金相关的信息服务及相关通知。申请人如遇手机、手机号码或电子邮箱等变更、暂停、遗失、被盗等情况，应及时通知银行，以免信息泄露。若未来中国农业银行决定对信息服务收取费用，双方将另行商定。

　　第七条银行的权利和义务

　　7.1 有权了解并检查申请人基本情况、分期资金使用情况、担保人及抵押物情况。

　　7.2 申请人出现足以影响分期资金安全的重大不利情形，银行可以停止垫付分期资金或提前收回分期资金。

　　7.3 有权按照本合同约定收回或提前收回分期资金本金、收取利息、复利、滞纳金、超限费、分期手续费、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、处置费、过户费等银行实现债权和抵押权的一切费用，有权直接从申请人在中国农业银行股份有限公司开立的任何账户中划收上述款项。

　　7.4 申请人归还的款项不足以清偿本合同项下应付数额时，银行可以选择将该款项用于归还本金、手续费、利息、复利、滞纳金、超限费及相关费用。

　　7.5 申请人未履行还款义务或担保人未履行担保责任，银行可以就申请人或担保人的违约行为进行公开披露。

　　7.6 依据本合同约定按时足额为申请人垫付分期资金。

　　7.7 银行在办理本协议项下相关业务及履行风险管理程序时，可根据需要向全国个人征信系统或其他数据信息系统查询、打印和保存申请人的个人信息和信用报告；可按照有关规定向全国个人征信系统或其他数据信息系统提供申请人基本信息和银行业务信息。

　　担保条款

　　第八条分期资金担保

　　本合同项下债权的担保方式见第二十条。

　　担保的共性条款

　　8.1 适用于本合同项下保证、抵押、动产质押、权利质押的共性条款

　　8.1.1 担保范围包括：本合同项下分期资金本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、处置费、过户费等银行实现债权和担保权的费用。

　　8.1.2 担保人承诺已按有关规定和程序取得本合同担保所需的授权。

　　8.1.3本合同项下分期资金同时存在物的担保（含申请人或第三人提供）和保证担保的，银行可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。本合同项下分期资金同时存在两个以上物的担保人的（含申请人提供物的担保），银行有权就其中任一或者各个担保物行使担保物权。银行已经选择某一担保方式/担保物来实现债权的，也可同时主张通过其他担保方式/担保物来实现全部或部分债权。

　　8.1.4本合同项下分期资金既有申请人提供物的担保又有其他担保人提供担保的，当银行放弃申请人的担保物权、担保物权顺位或者变更该担保物权时，其他担保人承诺仍然按照本合同约定承担担保责任。

　　8.1.5担保人、担保物出现本合同第12.2约定的重大不利情形，或者担保人住所地、通信地址、联系电话、工作单位等发生变动的，担保人应立即书面通知银行。

　　8.1.6 有下列情形之一的，银行有权要求担保人承担担保责任。银行可以与担保人协议以担保物折价，或者以拍卖、变卖担保物的价款优先受偿。保证人支付的款项或者处分担保物所得价款不足以清偿本合同项下所担保的债权的，银行可以选择将该款项用于归还本金、利息、罚息、复利或者费用等：

　　（1）本合同项下债务履行期限届满，银行未受清偿；

　　（2）担保人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由；

　　（3）担保人被人民法院受理破产申请或者裁定和解；

　　（4）申请人、担保人死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；

　　（5）担保期间，担保物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措施；

　　（6）担保期间，担保物毁损、灭失或者被征收、征用；

　　（7）申请人、担保人违反本合同项下义务；

　　（8）其他严重危害银行权利的情形。

　　8.1.7 担保人为债务人（包括但不限于本合同项下申请人）与银行之间存有的包括但不限于本合同项下的数笔债务提供保证，且担保人的'给付不足以清偿全部到期债务的，所清偿的债务及抵充顺序，由银行确定。银行依照法律规定或者本合同约定，对担保人行使

　　抵销权的，所抵销的债务及抵充顺序，由银行确定；银行依法行使代位权时，次债务人向银行的给付所清偿的债务及抵充顺序，由银行确定。

　　8.1.8担保人以本合同项下的担保物为一个或数个债务人（包括但不限于本合同项下的债务人）与银行之间存有的包括但不限于本合同项下的数笔债务提供担保，且担保物折价或者拍卖、变卖所得价款不足以清偿全部到期债务的，所清偿的债务及抵充顺序，由银行确定。

　　8.2 适用于本合同项下抵押、动产质押、权利质押的共性条款

　　8.2.1担保物详细情况见本合同第二十一条。

　　8.2.2 担保物权的效力及于担保物的从物、从权利、附合物、混合物、分离物、代位物、加工物、孳息和法律法规规定的其他财产或权利。

　　8.2.3担保物为共有的，担保人承诺已征得共有人的同意。

　　8.2.4担保物保险

　　（1）担保人应按银行要求对担保物办理足额保险，并指定银行为该财产保险的第一受益人，保险单据原件交银行保管。

　　（2）担保期间,担保人应按时足额缴纳保险费并履行保险合同（含保险单或者其他保险凭证，下同）项下的其他义务。担保人未按时足额缴付保险费或者办理保险(续保)手续的，银行有权代缴保险费或者代办保险(续保)手续。相关费用由银行直接从担保人在中国农业银行各机构开立的账户中划收。

　　（3）担保期间，未经银行书面同意,担保人不得单方或者与保险人协商变更、解除或者终止保险合同，不得放弃保险金的请求权或者向第三人请求赔偿的权利。

　　（4）担保物发生保险事故，担保人应立即通知保险公司及银行，并负责索赔事宜。因怠于通知或索赔，给银行造成损失的，应承担赔偿责任。

　　8.2.5 担保期间，担保物价值减少的，银行有权要求担保人恢复担保物的价值或者提供银行认可的与减少价值相当的担保。

　　8.2.6担保期间，未经银行书面同意，担保人不得对担保物作出赠与、转让、出租、再抵押、许可使用或者其他任何方式的处分。经银行书面同意处分担保物的，所得价款应用于提前清偿本合同所担保的债权或者提存。

　　8.2.7 担保期间，担保物毁损、灭失或者被征收、征用等，银行有权就获得的保险金、赔偿金、补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期未届满的，银行有权要求提前清偿债务或者提存。

　　8.2.8 银行转让部分债权的，有权不转让相应的担保物权。银行转让担保物权的，担保人应当协助办理相应的变更登记手续。

　　担保的个性条款

　　8.3 保证

　　8.3.1 保证方式为连带责任保证。

　　8.3.2 一次性还款的，保证期间为分期资金到期日起二年；分期偿还的，保证期间为每

装修合同篇6

　　合同编号：________

　　发包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：营业执照号：电话：委托代理人：电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，结合家庭居室装饰装修工程施工特点，双方在协商一致基础上，就发包人家庭居室装修工程(以下简称工程)有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点：______________________________________。

　　1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师姓名、单位、联系方式及监理工程师职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条发包人义务

　　4.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间水源、电源;

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间关系;

　　4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续;

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室，负责做好施工现场保卫及消防等项工作;

　　4.6 参与工程质量和施工进度监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3 保护好原居室室内家具和陈设，保证居室内上、下水管道畅通;

　　5.4 保证施工现场整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。

　　第七条材料提供

　　7.1 由发包人提供材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 由承包人提供材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延其他情况。

　　8.2 因发包人未按约定完成其应负责工作而影响工期，工期顺延;因发包人提供材料、设备质量不合格而影响工程质量，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。

　　8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案,返工费用由承包人承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。

　　第九条质量标准：

　　双方约定本工程施工质量标准：<住宅装饰装修工程施工规范gb 50327-xx="">，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定标准，认证过程支出相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定标准，认证过程支出相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;

　　(3)木工吊顶,木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。

　　10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。

　　10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过项目，因外力引起损坏和其它单位提供设备，工程项目收费维修。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1 双方约定按以下____方式支付工程款：

　　(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承包人支付増加项目后追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元.

　　(2)签定合同后首付工程款20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

　　（3）其他支付方式：

　　11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

　　11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。

　　第十二条违约责任

　　12.1 合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成经济损失。

　　12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失，由发包人负责。

　　12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失。

　　12.4 发包人未按期支付每次工程进度款(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

　　第十三条合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成，按下列第________种方式解决：

　　(一)提交武汉市装饰协会或_______________________________________________仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　14.1程施工而产生垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　14.3 施工期间，承包人每天工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

　　第十五条其他约定事项：

　　第十六条附则

　　16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2 本合同签订后工程不得转包。

　　16.3 本合同一式________份，双方各执________份。

　　16.4 合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　附件一：装饰施工内容报价单;

　　附件二：甲方提供材料、设备表;

　　附件三：甲方委托乙方购卖材料报价单;

　　附件四：工程项目变更单

　　附件五：工程质量验收单

　　附件六：工程结算单

　　附件七：工程保修单

　　承包人(盖章)：发包人(签字)：法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字): 委托代理人(签字)：

　　年月日

装修合同篇7

　　甲方：苍南县xx

　　乙方：苍南县xx店

　　为了给师生营造一个良好学习育人的环境，解决师生就餐问题，学校依据苍财教（20xx）83号文件规定，重新装修师生食堂。经校委会研究并报上级主管部门批准，将装修工程承包给乙方，经双方协商，协议如下：

　　一．学校食堂装修面积178㎡，每平米预算材料及人工造价65.00元，装潢费用约11570.00元。铝合金面积约140㎡，每平米造价270.00元，费用约37800.00元，两项总计费用约49370.00元。装璜材料由乙方提供，甲方负责验收材料质量。

　　二．乙方根据甲方的装璜设计方案施工，保证装璜质量。

　　三．工程竣工后由甲方负责验收，验收合格后付给乙方装潢全部费用。

　　四．施工期间发生的'一切不安全事故均由乙方承担。

　　五．以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字盖章后生效。

　　甲方：苍南县马站镇渔寮学校（盖章）

　　乙方：苍南县马站斌厥铝合金装璜店（盖章）

　　20xx年xx月xx日

装修合同篇8

　　甲方：（出租人）

　　乙方：（承租人）

　　双方经友好协商，根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。

　　第一部分房屋概况

　　第1条甲方保证向乙方出租的房屋系_________（本人/共有）拥有完全所有权和使用权。（如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书）

　　第2条房屋法律概况房屋所有权证书登记人：_________

　　身份证号码：_________

　　房屋所有权证书编号：_________

　　土地使用权证书编号：_________

　　房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积：_________

　　房屋的使用面积：_________

　　房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：_________

　　第3条出租房屋概况

　　（包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等）

　　第二部分租赁期限

　　第4条房屋租赁期限：_________自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。遇以下情况应顺延：

　　1.发生不可抗力事由的；

　　2.甲方非正常原因逾期交付房屋的；

　　3.非乙方原因致使房屋无法居住的；

　　4.经双方协商一致并书面更改的。

　　第三部分租金条款

　　第5条租金每月_________币_________元（大写：_________整）

　　第6条租金按_________（月/季/半年/年）支付；自本合同生效之日起_________日内，乙方应支付给甲方_________元（_________币）的.租金；以后应在每_________（月/季/半年/年）最后一个月的_________日前付清下一_________（月/季/半年/年）的租金。（也可以约定以月、年等支付租金日期）

　　第7条租金支付地点：_________.

　　第8条租金支付方式：_________（现金、支票、汇票、转帐等）

　　二、接受他人委托代理出租房屋的，应在签订本合同前出示委托人开具的授权委托书或出租代理合同，向承租方明示代理权限。

　　三、租赁双方应共同查验房屋内的设施、设备，填写《房屋附属设施、设备清单》并签字盖章。

　　四、合同内的空格部分可由租赁双方根据实际情况约定填写。

　　五、本合同签订之日起30日内租赁双方应按规定到房屋所在地的区县国土资源和房屋管理局或其委托的机构办理房屋租赁合同登记备案手续。

　　六、租赁关系由房地产经纪机构居间或代理的，房地产经纪机构和房地产经纪持证人员应在落款内签字、盖章，并注明经纪资格证书编号。

　　七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字（盖章）签字（盖章）

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日