【精华】装修合同模板汇总七篇
现今社会公众的法律意识不断增强,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编帮大家整理的装修合同7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
装修合同 篇1
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定,结合家庭居室装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程地点:__________________________
2、承包方式:__________________________
3、工程期限:工程期限_________天,开工日期:_______年______月______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
4、合同价款:本合同工程造价为(人民币:___________________元(金额大写:_______________________________元整)
二、甲方工作
1、开工三日前为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
2、无偿提供施工期间的水源、电源。
3、参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。
三、乙方工作
1、施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。
2、不得扰民及污染环境等装饰装修活动。
3、因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。
4、保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场,清运垃圾由乙方负责。
5、乙方必须保证施工质量,发生施工质量问题,乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,乙方应立即予以改正,在未达到甲方的.整改要求前甲方有权拒付人工费。
6、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。
四、材料购买
乙方购买材料时,应按甲方指定品牌购买,否则甲方有权要求更换。甲方指定材料品牌如下:菲斯特水管、鸽牌电线、得亿管件、秋叶源弱电线(网线、闭路线)、宏漆腻子胶水、劳亚尔防水涂料等,其他未指明品牌的材料应符合环保要求,有品质保证。
蹲便器不能选购三无产品,釉面光洁,易于擦洗,带沉水弯,能防臭。
水龙头、淋浴龙头应是不锈钢材质。
灯具为吸顶灯座,灯泡为节能灯。
五、工期延误
1、对因以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期可顺延:工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、因乙方原因造成工期延误,每延误一天,按总工程款的3‰赔偿甲方损失。
六、工程验收和保修
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收。
2、工程竣工后,乙方通知甲方验收。
3、双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
4、本工程自竣工验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。
七、工程款支付方式
合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:
八、争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商或向消费者协会申请调解解决,协商或调解解决不成时,向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
九、劳动力管理
1、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
2、乙方应办理并支付相关费用。
3、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
十一、装修要求
A、装修要求
电路(强电、弱电):暗装,网络、电视进入每个房间。
水路:暗装。
墙面处理:
1、裂缝必须做贴布处理;
2、叁遍腻子,一面底漆、两面涂料。
3、墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。
地砖
1、对原基层进行处理。
2、水泥沙子界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3、线条平整、划一,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖空鼓率不超过5%,否则必须返工。
防水:厨卫涂两次防水涂料,卫生间墙面防水涂料应刷1.8米高。
B、装修内容
1、客厅:
2、主卧:
3、次卧:
4、厨房:
5、餐厅:
5、卫生间:
6、________
十二、其他约定事项
1、工程中非甲方意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款。
2、施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因,不能胜任本项装饰工作时,有权要求乙方更换施工人员。
3、保修期间甲方通知施工方需要维修的,施工方必须在24小时内到达现场,如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,甲方可自行解决,并且甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内,因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故,甲方可以先行处理,并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。
十三、附则
1、本合同一式两份,经甲乙双方签字后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。
4、因不可归责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。
5、本合同履行完毕后自动终止。
十四、附加条款
甲方(签字):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
签订地点:_________
签订地点:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
装修合同 篇2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证本工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:本工程概况
1、本工程地址:_________
2、店铺规格:__________________________,总计:施工面积___ 平方米;
3、施工内容:详见装修施工图。
4、委托方式:按图纸包工不包料施工完成。
5、工期:20xx年8月7日 至20xx年8月10日,工期共四天
第二条:本工程价款
本工程价款(金额大写)__________________元。待本工程结束后一次性支付完毕。
第三条:质量要求
1、本工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可,由甲方负责采购,材料质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
2、本工程验收标准,双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。乙方并提供三年的质量保修期。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
第四条:双方责任
1、甲方责任:
(1)配合乙方及时供应所需施工材料,并免费提供施工所需水电;
(2)按时支付本工程款;
(3)配合乙方现场施工工作。
2、乙方责任:
(1)按照施工图纸及装饰装修标准进行施工;
(2)施工过程须杜绝浪费材料,对材料进行妥善保管,合理使用;
(3)负责乙方施工人员意外保险,施工意外事故责任由乙方自负;
(4)负责施工现场的`安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
(5)严格按照合同约定时间完成;
第五条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额50%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第六条: 争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响本工程进度的前提下,双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条: 合同生效
本合同双方签字后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主): 乙方:
身份证号: 身份证号:
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
工作单位: 法人代表:
装修合同 篇3
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及有关的规定,为了明确甲乙双方责任权利,能确保工程安全,文明,顺利施工,结合本工程具体情况,为了明确双方责任,经双方在平等,团结的原则下,经双方协商一致认可下,特签订本合同。
一、工程名称:小纪汗煤矿建筑室内装修工程。
二、工程地点:小纪汗煤矿。
三、承包轻工:硅酸钙板吊顶,铝单板吊顶等。
四、承包价格:
1、更衣间、洗浴室吊顶:
硅酸钙板吊顶和铝单板吊顶(其中有平板和异形及铝格栅方管吊顶),工费:25元/M2,按占地面积计算。
2、走廊吊顶:铝单板吊顶,木工板做灯槽,木工板加硅酸钙板。工费:30元/M2按占地面积计算。 ,
3、每间房有窗口的:木工板底加硅酸钙板,工费:25元/M2,按展开面积计算。
五、甲方负责提供施工材料,电源到位,其它以外,其它一切机械与工具等均由乙方自理负责配备。
六、工期要求:
1、工期:20xx年4月10日-20xx年5月25日。
2、乙方根据甲方的总、月、日施工进度计划和施工员下达的施工任务,单所规定的期限内完成。如乙方逾期完成,甲方有权对乙方以相应的处罚,按延误一天罚500-1000元。
七、质量标准及验收要求:
1、本工程施工,乙方应严格按照现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,乙方在完成每项施工部位或工序后,应认真自检互检后报甲方复检验收,并按国家标准(GB50300-20xx)工程质量检验评定标准进行实测。
2、按照《建筑工程管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任,乙方必须遵照设计院、甲方、监理及有关技术、质量交底,精心组织施工,出现问题必须服从甲方整改意见,限期整改,如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款,因乙方施工质量低劣,且屡催无法履行合同,甲方有权终止合同,并由乙方承担由本次而造成的一切损失。
3、乙方对现场所有已完工的工程,对成品有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。
4、对自承包分项工程中,对成品有保护的义务,凡在保修期内出现吊顶不平、脱落等现象,均由乙方无偿修复。
5、施工整体质量必须达到样板间的.质量要求。
6、乙方施工的工程未能达到上述质量标准、安全生产、文明施工、施工进度严重滞后等,甲方将对乙方采取罚款处理。
八、付款方式:
乙方在施工中途支付生活费,施工完后支付55%,竣工验收后支付100%。
九、卫生:
1、每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明、整洁和生活区干净卫生。
2、施工后要清理垃圾。
十、施工期人为造成的安全事故,均由乙方承担全部责任。 十一、严禁打架、斗殴、集体闹事、如有发生甲方将对乙方每次罚款200-500元。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方共同签字后生效,保修期满后,保修条款亦自动失效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
年月日 年月 日
装修合同 篇4
海南荣基建筑工程有限公司:以下(甲方)
装饰施工承包人:以下(乙方)
甲方同意将深圳机场基地综合楼三、四层餐厅柱边下水管、五至八层阳台处下水管包装及五至八层阅览室顶棚装饰按包工不包料的方式承包给乙方,双方遵循平等自愿公平诚信的原则,就本工程承包事项双方协商一致订立本协议如下:
一:装饰内容及要求:
1、三、四层餐厅柱边下水管包装采用15厘厚大芯板做龙骨,面封12厘厚大芯板,柱边石膏线拆装。
2、五至八层阳台处下水管包装采用15厘厚大芯板做龙骨,基封12厘厚大芯板,面封铝塑扳,周边石膏线拆装,并做水管检修口。
3、五至八层阅览室顶棚装饰:采用矿棉板平吊顶,五、六、七层吊顶距地面高度2.48米,八层吊顶距地面高度5.5米,周边走石膏线条。
二:承包单价:
1、三、四层餐厅柱边下水管包装及柱边石膏线拆装等,按370元∕条包干。
2、五至八层阳台处下水管包装及柱边石膏线拆装等,按370元∕条包干。
3、五至七层阅览室顶棚吊矿棉板按17元∕㎡,及周边走石膏线条按10.5元∕M包干。
4、八层阅览室顶棚吊矿棉板按20∕㎡,及周边走石膏线条按10.5元∕M包干。
5、承包单价中已包括劳保用品、生产工具、自身队伍人员的劳动保险、医疗费等费用,结算时不再调整。
三:结算方式
乙方进场施工三天后甲方根据施工进度适当预支生活费给乙方,从乙方结算中扣回,其余乙方承包内容全部完成并经甲方代表验收合格后,根据双方确认发生的实际工程量结算,7天内一次付清。(不含税)
四:甲方工作
1、负责组织技术交底,编制施工工期控制计划,审查乙方编制的详细施工作业计划。
2、负责组织隐蔽工程的验收,对乙方的.质量、进度和安全进行监督。
3、甲方负责协调施工现场各分包单位之间的生产工作。
4、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
5、甲方负责监督、检查乙方专业队伍的安全知识教育。
6、甲方负责在现场提供二级配电箱,乙方从甲方提供的配电箱内接线。
7、甲方负责保证施工材料供给,并提供脚手架材料.
五:乙方工作
1、按照双方合同约定施工时限安排施工。
2、乙方自备施工中所需各种中小型机械和施工工具。
3、乙方施工成果必须经过甲方验收,并取得甲方书面认可,未取得书面认可的施工成果甲方不纳入结算内容。
4、负责自身承包范围成品保护工作,并保证不损坏其它施工方的已完项目,如有损坏,乙方自费予发修复,或由甲方指定第三者修复,修复费用由乙方照价赔偿。
5、负责自身施工所有材料(包括钢管架材料)的搬运及架子的搭拆,并必须保证自身施工现场的卫生清洁。
6、乙方在施工过程中必须注意安全,如发生一切大小安全事故一律由乙方自负甲方概不负责。
六:工程质量
1、乙方承建范围的工程质量应达到国家及深圳市施工验收规范和质量检验评定合格标准。
2、 因乙方的原因造成工程质量达不到工程验收的质量标准,乙方应承担违约责任,同时甲方有权要求乙方返工至工程质量符合约定的质量标准,因返工发生的一切损失及费用均由乙方自行负责。
七:合同工期
开工日期:20xx年 11 月 4 日
竣工日期:20xx年 11月24日
合同工期总日历天数 20 天
合同工期必须保证完成(除特殊情况外)。
本合同经双方签字生效,末尽事宜由双方协商解决,本合同一式贰份,双方各执壹份均具有同等法律效力。
甲方:海南荣基建筑工程有限公司
乙方:
法人或委托代理人签字:
签订日期:20xx年 11 月 4 日
签订日期:20xx年11 月 4日
装修合同 篇5
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
工程项目:_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程地址:_________
2.居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫,总计:施工面积_________平方米。
_________室,计_________平方米;
_________厅,计_________平方米;
_________厨房,计_________平方米;
_________卫生间,计_________平方米;
_________阳台,计_________平方米;
_________过道,计_________平方米;
其他(注明部位)_________,计_________平方米。
3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式:_________
5.工程总天数:_________天
工程开工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
第二条 工程价款
工程价款(金额大写)_________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
材料款_________元;
人工费_________元;
设计费_________元;
施工清运费_________元;
搬卸费_________元;
管理费_________元;
税金_________元;
其他费用(注明内容)_________元。
第三条 质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4.质量检查监督部门:_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条 材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条 付款方式
1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的'40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)共3页,当前第1页123
甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条 工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条 工程验收
1.工程质量验收,详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条 其他事项
1.甲方
必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2.乙方
应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
装修合同 篇6
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商就永吉县法院防水大包给乙方达成如下协议:
一、 甲方必须给乙方提供便利的施工条件。
二、 具体施工内容如下:防水隔气层、保温找坡、抹面、SBS防水卷材。
三、 施工过程中甲方不得随意更改商定好的原有施工方案,如有变更需与乙方协商解决。
四、 乙方必须保证施工质量。
五、 在施工过程中如甲方需要变更施工内容,所产生的`费用和后果全部由甲方负责。如未经过甲方同意乙方自行改动施工内容,所产生的后果由乙方负责。
六、 交工之日起至一年内,如出现质量问题,乙方负责免费维修。
七、 工程款:总费用为 元,此工程款全部完工成后一次性付给乙方。
八、 施工日期: 年月日起至 年月日止,如遇雨天工期顺延。
九、 甲乙双方自愿达成本协议,未尽事宜协商解决,此合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字后生效
甲方(签字或公章):
乙方(签字或公章):
年 月 日
装修合同 篇7
原告曹某诉称,原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元,但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料,隐蔽工程也未通知原告验收,原告曾提出异议,被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场,导致原告无法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。
经审理查明,原被告于20xx年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定,由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的.,每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后,被告进场进行施工,原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中,双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾,原告曾对被告使用的材料提出异议,被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场,致成讼。
【案件要点】:是否应解除合同,退还装修费?
【律师评析】
审理中,经原告申请,本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价,该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。
审理中,原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后,原告为减少损失,于20xx年4月7日对该房屋进行了装修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限,从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。
本院认为依法成立的合同受法律保护,当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示,并未违反法律规定,依法应认定为有效。被告在施工过程中,未严格按照合同约定履行合同义务,且在工程未完工的情况下擅自退场,造成逾期竣工及系争房屋长期空置,原告据此要求解除合同,并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当,应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元,原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理,应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节,本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住,原告已提出证据证明其在外租房居住,该损失被告理应赔偿,至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定,判决如下:
一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;
二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;
三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;
四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止,按每月20xx元计算)。
如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费650元,审价费1500元,由被告某某室内装潢公司负担。
【装修合同】相关文章:
装修公司装修合同15篇12-09
经典装修合同01-25
详细装修合同08-20
装修泥工合同07-18
工地装修合同12-07
装修贷款合同10-23
装修的合同【荐】12-02
装修的合同【推荐】09-18
小区装修合同09-05
装修格式合同08-26