学校防撞柱施工合同书

时间：2024-05-01 09:59:23 施工合同我要投稿

学校防撞柱施工合同书

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的学校防撞柱施工合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。

学校防撞柱施工合同书

　　发包方(简称甲方)：_________身份证号：___________

　　承包方(简称乙方)：____________身份证号：_____________

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行学校防撞柱施工，以实际制作安装数量结算，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.施工地点：_______________

　　2.施工内容：学校采购安装固定防撞金属柱和安装不锈钢坐凳工程

　　3.承包方式：包工包料(包工包料、包拆除、包清运、及其他有关本次工程项目的有关费用)。

　　4.工期：__________自________年____月______日开工，至________年____月______日竣工，工期_______天。

　　二、工程价款及结算的约定

　　1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：______________元整。

　　2.项目由乙方全权负责施工及验收事项，工程款由乙方负责垫资。

　　3.付款方式：所有产品按要求完成供货、安装、调试后、经采购单位对学校固定防撞金属柱和不锈钢坐凳签署验收报告单(合格)后，支付总款项的95%，使用一年后无质量问题，予以付清5%的尾款，不计利息。

　　4.乙方向甲方缴纳项目管理、咨询、指导费用，费用为项目总金额的8%，项目税费按项目总金额提供真实的、足额的正规13%专票给甲方。

　　5.工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　三、关于材料供应的约定

　　1.乙方提供的材料：详见工程项目详单。本工程乙方负责采购供应的材料、电器，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。乙方供应的材料抵现场后，经项目单位验收，由乙方负责保管。

　　2.乙方供应的材料、辅料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、辅料系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　四、关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程由甲方设计施工方案，图纸有甲方提供。

　　2.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

　　4.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　5.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　六、其它事项

　　1、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　2、工程项目因实际情况需要增加或漏项，甲方应按实际数量和已约定价格(如未约定即按市场价)增加给乙方，乙方应提前填写增项单，甲方签字确认，工程增项或减项均按5:5比例收益和承担。

　　七、违约责任

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方______元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支______元违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。

　　八、纠纷处理方式

　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交甲方所在地人民法院诉讼。

　　九、合同的变更和解除

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　十、本合同一____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　合同附件为本合同的组成部分。