保温施工合同

时间：2022-12-15 10:00:42 施工合同我要投稿

保温施工合同

　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的保温施工合同，欢迎阅读与收藏。

保温施工合同

保温施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为3

　　5、非住宅为4

　　5、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元㎡、屋里保温 55.00元㎡、外墙防水涂料 20 .00元㎡(均含税金和配套费)

　　3、施工面积：外墙面积暂定5000

　　2、屋面面积暂定16002 、外墙涂料50002.

　　4、工程造价暂定：458000.00元

　　二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。

　　五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满________年后付清(无息)。

　　六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任:

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方:

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

　　4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的`总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修:

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决. 十

　　一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

　　甲方:代表年____月____日

　　乙方: 代表________年月____日

保温施工合同2

　　甲方：xxxxx房地产投资开发有限公司

　　乙方：李xx、熊xx

　　根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元/㎡、屋里保温 55.00元/㎡、外墙防水涂料 20 .00元/㎡(均含税金和配套费)

　　3、施工面积：外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2 、外墙涂料5000m2.

　　4、工程造价暂定：458000.00元

　　二、工期：

　　甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：

　　按实际施工的竣工面积进行结算。

　　五、付款方式:

　　外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。

　　六、承包范围及内容：

　　外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任:

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方:

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

　　4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足池州市工程技术资料管理的'规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修:

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决.

　　十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

　　甲方:

　　代表

　　日期： __ 年__月__日

　　乙方:

　　代表：

　　日期： __ 年__月__日

保温施工合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经甲、乙双方在有关法规的前提下，对建设项目的负责将室外墙涂装工程项目协商一致。

　　一、承包范围：_________________市外墙涂装工程。

　　二、承包内容：外墙平面涂料工程，包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量;装饰工期要求;安全生产要求;文明施工。

　　三、承包方式：乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围：_________________包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具(平涂滚筒油扫等)。

　　四、双方的责任

　　1、甲方提供乙方的住宿问题，施工用的.材料采购到位;负责协商解决施工中存在的问题。

　　2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工，如拖延工期，按每天罚款伍佰元计算给甲方，(如因抹灰原因造成工期，拖延一天可顺延一天)。

　　3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责。

　　4、乙方必须为甲方节约材料。

　　5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损失由乙方负责。

　　五、质量要求：乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求--优良工程。

　　六、涂装材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滚涂两遍。

　　七、工程量：预计为_________________m2(外墙包工单价为_________________元/m2)包工造价_________________元(_________________)以实际验收数目为准。

　　八、付款方式：乙方进场后，甲方先垫付每个工人每天伙食费元，平涂面漆全部完工，甲方应付工程款的(其中包括：工人每支付的生活费)，余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清，如逾期不付，按每天罚款伍佰元计算给乙方。

　　工程负责人：_________________工程质量监理：_________________

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效，具有法律效力。

　　甲方：_________________

　　代表人：_________________

　　身份证号码：_________________

　　电话：_________________

　　签订日期：________年_________月_________日

　　乙方：_________________

　　代表人：_________________

　　身份证号码：_________________

　　电话：_________________

　　签订日期：________年_________月_________日

保温施工合同4

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　龙城福第三期

　　二、地址：

　　江阴璜土小湖

　　三、承包内容：

　　外墙外保温系统

　　四、承包方式：

　　包工包料

　　五、工程总价及付款方式：

　　1、工程单价：每平方米程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

　　2、付款方式：

　　(1)、工程完工后年底支付，其余 ;

　　六、施工工期：

　　__天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　A. 施工基面满足相关规范要求。

　　B. 提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　C. 施工现场所需水、电。

　　八、工程管理

　　1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。

　　2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的'配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　5、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：

　　应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提供产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　十六、本合同附件：

　　报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　日期： __ 年__月__日日期： __ 年__月__日

保温施工合同5

　　发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司

　　承包方(乙方)：

　　签订日期：___年___月___日

　　施工合同

　　发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和工商行政管理局的规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，经双方友好协商，就泾河新城崇文镇3#地块保障房工程事宜达成以下协议。

　　第一条工程项目概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：泾阳县崇文镇虎杨村

　　3、工程承包范围及内容：

　　第二条承包方式及费用支付

　　1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为：65.00元/㎡。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工配合费。

　　2、工程量按图纸面积计算。

　　3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50%支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余50%工程款。

　　4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。

　　第三条工期及延期责任

　　1、施工工期：暂定于___年___月___日开工，___年___月___日完工，施工周期___天。具体日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽误甲方施工。

　　2、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延;甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不可抗拒因素等。

　　3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。

　　第四条材料及质量标准

　　1、厂家参照《外墙保温构造图集》陕20xxJ12中保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整可行的施工方案。

　　2、质量验收应执行《建筑工程质量检查评定标准》。

　　3、厂家提供主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。

　　4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止使用不合格产品。

　　5、保证工程质量达到优良，做到表面平整，阴阳角顺直。做到工完料净场清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。

　　6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。

　　第五条施工配合及责任规定

　　1、甲方无偿提供施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。

　　2、甲方应满足乙方进场施工条件，主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求，若超标，甲方应及时处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标，乙方应自行及时处理，以达到满足外保温标准。

　　3、甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后，乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安装，甲方应承担相关责任和费用。

　　4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞，造成质量问题的，乙方不承担责任。如甲方委托乙方开槽、开洞，乙方承担质量责任，发生费用双方另义。

　　5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项，待条件具备时由乙方及时处理完善。甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程验收。

　　6、甲方负责与其它工种的协调，提供乙方施工工作面。

　　7、开工前，甲方提供施工图纸给乙方复印。

　　8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案。

　　9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工，服从甲方的.统一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜绝一切不良行为，做到工完场清，将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运。

　　10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。

　　11、乙方施工现场必须有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为，视同合同行为。

　　12、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施保证施工人员安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

　　13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后，交给甲方负责成品保护。

　　第六条违约责任

　　1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

　　2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方承担。

　　3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

　　4、发包方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。

　　5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂不安排施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同。

　　6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。

　　7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包。

　　第七条其它约定

　　1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工，签证可作为双方结算依据。

　　2、本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事宜，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。

　　3、协议中如有未尽事宜，双方友好协商解决。若协商未果，可向当地人民法院诉讼解决。

　　第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。

　　发包方(章)：_________承包方(章)：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　___年___月___日___年___月___日

保温施工合同6

　　甲方;

　　乙方;

　　依照《建筑法》《合同法》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将(工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1工程名称：

　　2工程地点：

　　3工程内容：

　　4承包方式：

　　二、工程承包范围

　　施工蓝图所包括的所有外墙外保温。

　　三、合同工期

　　1、工程从________年____月____日开始到________年____月____日结束，工程有效工期为天。

　　2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。

　　3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施，乙方没拖延一天甲方将终于元的罚款。

　　四、质量要求：

　　1、乙方应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》

　　(GB50300)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、材料进场必须提供相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。

　　5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。

　　6、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥，严格按照国家施工规范施工。

　　五、工程造价：

　　外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价元

　　六、付款方式及结算

　　1、工程按施工蓝图进行确定。

　　2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85%

　　3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。

　　4、付款四次：材料工人进场付生活费用，施工

　　第一遍外墙，施工

　　第二遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施工完成后付工程总价的95%

　　七、甲方的责任：

　　1、根据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方承担。

　　八乙方责任：

　　1乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需延误工期的'需和项目部和监管单位沟通协商)2乙方不得将成包的工程转包给

　　第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。

　　3乙方进入施工现场的作业人员必须熟练外墙外保温施工工艺熟练操作，非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排。

　　4工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，否责甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

　　5乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和操作人员的安全防护用品。依照安全技术规定正确施工。禁止违规操作，施工现场发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　6乙方应严格依照国家的安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

　　九其他事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____日期：________年____月____日

保温施工合同7

　　发包方：_____________________

　　承包方：_____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合孔雀湖供热站压力管道防腐保温工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条：材料物资供应

　　1、本工程所需的材料物资及施工机具全部由承包方负责。

　　2、工程所需材料检验：

　　（1）工程所需材料由承包方提供到现场或指定库房。

　　（2）所有材料成品，半成品均应附有合格证，材质检测报告，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进厂。已进厂的物资未经发包方许可签署出厂证书，不得运出厂外。

　　（3）已进厂的物资，若发现有不合格者，承包方必须迅速将其运出厂外。

　　（4）具有合格证书的材料，甲方将会同监理方分批次抽检，所发生的费用由承包方承担。

　　（5）没有合格证书，且未经试验签订或经过试验签订为不合格的材料物资等，双方均不得用于本工程。如属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　（6）任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料物资用于本工程的都要签证记录在案，所引起的一切后果由强迫的一方负责。

　　3、岩棉保温材料容重不小于80/3。

　　第二条：工程从__________年__________月__________日开始施工至__________年__________月__________日结束，工期共计__________天。

　　第三条：工程质量和检查验收

　　1、承包方必须严格按施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范，规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师代表或工程师代表的监督检查。

　　2、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人，专门技术人员及管理人员，必须将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

　　3、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料，设备合格证，试验，测试，报告等的影印件，材料代用必须经过发包方同意并签证后，方可使用。

　　4、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或代表检查验收，认可签证后方可进行下一工序施工。

　　未经验收合格不得进行下一工序施工。

　　5、工程竣工验收，应以施工图纸，图说。施工签证，设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

　　6、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。

　　验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。

　　已交工未验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。

　　属施工原因成的，按双方验收时确定的时间，由承包方负责修好再进行检验。

　　竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　7、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

　　8、工程交工验收后，工程保修期为两年，保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。

　　在保修期内承包拒不修理时，发包方可动用预留保修款修理，超支部分应由承包方负担。

　　第四条：施工技术要求

　　1、按照中华人民共和国<设备及管道保温技术通则>，中华人民共和国126—89<工业设备及管道绝热工程施工及验收规范>，中华人民共和国行业标准229—91<工业设备，管道防腐蚀工程施工及验收规范>执行。

　　2、管道，阀门采用50~100厚岩棉保温，防水层采用油毡一层，保护层玻璃丝布二层，沥青漆，调和漆各一道；设备采用100厚珍珠岩保温，铁丝网，硅酸盐类抹灰料抹面保护。

　　如采用铝皮做保护层，则不再缠玻璃丝布，不刷漆。

　　第五条：双方负责事项

　　发包方

　　1、根据施工地区供水，供电，水压，电压情况，采取措施满足施工用水，用电的需要。

　　2、确定单项保温工程施工要求和范围。

　　3、审核承包方实际发生工程量，并向承包方支付工程进度款。

　　4、派驻施工现场的监理工程师或代表，对工程进度，工程质量，隐蔽工程和合同进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收，工程进度拔款签证和其他必须得签证。

　　5、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作。

　　承包方

　　1、施工界区以内的用水、用电临时设施的施工。

　　2、编制施工组织设计（施工方案），施工总进度计划，材料，成品，半成品等进场计划，用水、用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程工程验收单等，并及时送发包方及有关单位。

　　3、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，供应和管理。

　　4、于每月底前5天向发包方报送月度施工计划，当月工程进度用报（包括工程量，工作量和形象进度等）。

　　5、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工并交付。

　　6、已完工程，在交工前应负责保管，并清理好场地。

　　7、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

　　8、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责无偿修理。

　　第六条：工程价款的支付与结算

　　1、本工程总造价约为__________万元（工程造价以最终发生工程量结算为准）。

　　2、发包方收到承包方工程进度用报后，须按核实的工程进度支付工程进度款。

　　3、工程进度款支付达到合同总价款的70%时，不再按进度付款，办完工程验收承包方开具建筑工业正式发票后支付20%的价款，留10%的价款，待保修期满后一次性支付给承包方。

　　4、本工程造价结算方式按下列情况办理：

　　（1）以发包方和承包方共同签认的.工程计量单进行结算。

　　（2）以审查后的施工图预算加变更签证进行结算。

　　（3）工程用水，用电费由发包方承担。

　　第七条：违约责任

　　1、承包方的责任

　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　（2）工程交付时间不符合规定，偿付逾期违约金。

　　（3）严格遵守发包方厂规厂纪，接受发包方公司管理。

　　2、发包方的责任

　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。

　　（2）超过合同规定日期验收，偿付逾期违约金。

　　第八条：责任风险承担

　　1、承包方承担合同执行过程中相关的安全等风险责任。

　　2、任何一方承担己方原因造成的全部损失费用，以及非合同另一方原因造成的己方损失费用。

　　第九条：争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请促裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第十条：附则

　　1、其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定执行。

　　2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结算工程尾款，保修期满后自然失效。

　　3、本合同正本四份，其中发包方执三份，承包方执一份。

　　发包方：__________承包方：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　____年____月____日____年____月____日

保温施工合同8

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依照《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规、本着平等、自愿、公平守信的原则，双方就本外墙保温及外墙涂料工程施工事项达成一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1 、工程名称：

　　2 、工程地址：

　　3、承包工程范围：楼的外墙保温及外墙涂料工程

　　第二条承包方式

　　本合同为人工费合同，即承包方式为：包工。

　　第三条施工价格

　　外墙保温施工人工费为25元/㎡，外墙涂料施工人工费为28元/㎡。本面积为实际发生面积，工程量已实际施工面积为准。

　　第四条付款及结算方式

　　1、付款及结算以实际施工面积进行计取。

　　2、外墙保温工程施工完成后，甲方向乙方支付20万(大写：贰拾万)人工费;外墙涂料工程施工完成50%时，甲方支付乙方外墙保温工程所有人工费;外墙涂料完工后，甲方支付乙方除质保金外的全部人工费，质保金为元，质保金月后退给乙方。

　　第五条工程工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　如因发包方原因造成工程拖期及窝工、阴雨天气等，工期顺延。

　　第六条质量保证：

　　合格

　　第七条甲方的权利和义务

　　1. 与乙方做好施工交底及施工要求等告知工作，如未提前告知，发生返工等损失均由甲方承担。

　　2.对现场施工质量、安全、进度进行检测和监督，保证工期顺利进行。

　　3.凡因材料质量问题造成的工程返工等损失均由甲方承担。

　　4.甲方负责现场管理及协调工作。

　　5.按合同及时向乙方拨付工程款。

　　第八条乙方的权利和义务

　　1、乙方按照甲方的要求严格进行施工。

　　2、施工安全、环境保护和文明施工

　　①乙方施工人员进入现场施工时自行佩戴好安全防护用品，例如：安全带、安全帽。

　　②乙方在施工过程中不得与其他施工班组发生冲突，如需协调事宜及时通知甲方管理人员。

　　3、乙方使用材料、施工用的.半成品由乙方负责保护并应堆放整齐、剩余杂物应及时清理做到文明施工。

　　4、施工过程中听从甲方的指挥和安排。

　　第九条纠纷解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决;协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。

　　本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等的法律效力，自签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　身份证号：

　　电话：

　　身份证号：

　　电话：

　　日期：

保温施工合同9

　　发包方：(甲方) 承包方：(乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本着建筑施工事项协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称：尚嵇古井龙泉商业步行街棚户区改造10#楼

　　二、承包范围

　　图纸范围内的所有外墙保温及外墙涂饰工程

　　三、承包方式

　　完成承包范围内的所有工程项目，包工、包料。

　　四、工程用产品名称规格型号

　　五、质量标准及要求

　　质量标准：施工过程严格按照专项施工方案及《建筑节能外墙保温施工技术规程》DBJT25-3035-20xx、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20xx、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20xx施工。

　　六、工程价款

　　1、外墙外保温、外墙乳胶漆粉刷工程综合单价： 80 元/㎡。

　　2、以上价格含原材料复试、施工完毕后的检测费用，含税级配合费，各施工班组配合施工。

　　七、工期要求

　　总工期天，开工日期：于年月日开工，并以此作为考核依据，每月进度按照项目部书面要求万城。

　　八、保修期

　　自工程竣工验收通过之日起计算，保修期为壹年。

　　九、结算方式

　　按照实际完成的工程量计算，经验收合格。

　　十、付款方式

　　1、工程完毕后并验收合格甲方支付乙方工程款。开发商支付甲方工程后，甲方支付乙方工程款。留总造价的5000元为工程保修金。保修期一年满后甲方退还乙方保修金。

　　十一、质量责任

　　(一)外墙涂料质量要求

　　1、外墙涂料要求满批柔性耐水腻子找平，腻子批抹找平需做两遍，待第二遍腻子批抹完充分干燥之后砂磨，刷抗碱底漆一遍，面漆两遍。

　　2、甲方对乙方施工质量进行检查和观感考核，如有变色、剥落、裂纹、气泡、发花影响到工程装饰效果，甲方将乙方的工程量不予结算，直到达到合同要求的标准时，方可将暂扣结算予以结算。

　　3、乙方进场前提供产品检验报告等相关资料。

　　4、样板引路、以点带面。乙方必须先做样板，双方对样板评定后方可进行大面积施工。

　　5、施工过程中的.质量问题要及时整修，直到达到标准为止。

　　6、根据国家规定涂料保修期限为5年。

　　7、材料性能须达到《建筑节能外墙保温施工技术规程》DBJT25-3035-20xx中的规定。

　　(二)外墙保温质量要求

　　1、施工过程中严格按照第五条中规定的规范、规程及施工方案严格施工。

　　2、施工时先做样板，待样板验收通过后方可大面积施工作业。

　　3、材料性能须达到《建筑节能外墙保温施工技术规程》DBJT25-3035-20xx中的规定。

　　4、乙方应负责外墙保温验收顺利通过。

　　5、乙方进场前提供产品检验报告等相关资料。

　　6、施工过程中的质量问题要及时整修，直到达到标准为止。

　　十二、甲方权利和义务

　　1、甲方负责协调施工班组之间的相互配合工作。

　　2、负责施工所需水、电的通畅。

　　3、负责工程竣工后的工程验收工作。

　　4、根据施工进度及施工部位及时向乙方施工人员进行明确、详细的书面安全教育及技术交底。

　　5、向乙方下达施工任务，及时解决施工过程中出现的生产、安全、文明施工、技术质量、材料供应、成本控制等方面的问题。

　　6、监督、检查乙方施工全过程，对影响工程质量、安全、文明施工、材料管理、成本控制等不利因素的现象，有权提出整改意见，对出现的问题有权进行处理。

　　7、乙方出现以下情况之一者，甲方有权解除本协议。

　　(1)所承包工程项目转包第二方。

　　(2)施工过程中不能继续履行本协议约定的义务和责任。

　　(3)不能按本协议规定的施工进度计划完成任务。

　　(4)相关管理人与及材料、机具不能在限期内配备到位，并经甲方协调无效的。

　　(5)工程质量或材料达不到甲方要求并经整改无效的。

　　十三、甲方责任

　　1、甲方根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。

　　2、甲方负责施工水源、电源。满足施工和生活用水用电的需求。

　　3、若因甲方原因影响工期，超过五天，工期相应顺延(由甲、乙双方负责人签字认可)。

　　5、施工过程中发生质量问题，参照甲方《工程承包劳务协议》和乙方施工方案执行。

　　6、甲方负责协调乙方与其它承班组的配合等工作。

　　十四、乙方的权利和义务

　　1、有权拒绝甲方违章指挥，对违章指挥有争议时，应向主管单位(人员)举报。

　　2、对甲方无依据的质量要求、质量处罚决定有权提出质疑。

　　3、乙方应严格执行安全操作规程，若因乙方原因造成的安全责任，一切由乙方承担。

　　4、施工作业人员必须正确使用安全防护用品，若不佩戴安全帽、安全带，发现一次罚款100元。

　　5、必须遵守甲方文明施工管理制度，语言文明、行为规范，服从甲方管理人员的管理，在施工现场内不能随地大小便，若发现一次罚款500-1000元。

　　6、施工现场做到工完工完料尽场地清，对当班用不完的材料，应合理码放或正确处理。

　　7、按照本协议规定的施工工期，保质保量按期完成任务。

　　8、在施工过程中，严格按照设计图纸、《建筑工程施工质量统一验收标准》、《建筑工程施工质量验收规范》、《工程建设标准强制性条文》、审查通过的设计施工方案、书面技术交底精心施工。

　　9、配合甲方及相关单位的各项质量检查、验收工作。

　　10、由于设计及甲方要求发生的变更，乙方应积极配合工作。

　　11、材料的码放、保管，应服从甲方统一的指挥、监督、调配。

　　12、乙方使用的材料、机具必须为合格产品并及时提供合格证书、检验报告并承担相关复检费用。

　　13、施工人员自带工具集材料进场时，通知甲方人员。

　　14、乙方进场后一天内应向甲方提交企业营业执照、资质、施工设计方案。

　　15、乙方食宿自理。

　　16、乙方在施工过程中对其它工种已完工的成品保护，二次污染、自身产生的垃圾清理，若产生费用，一切由乙方承担。

　　十五、甲、乙双方若有不可协调的问题，可通过甲方所在地人民法院进行诉讼程序。

　　十六、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　十七、本合同自双方签字盖章后生效。

　　十八、本合同自履行完自动作废。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

保温施工合同10

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规，遵循平等、自愿，公平和诚实信用的原则，双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

　　一：工程名称：外墙外保温施工工程。

　　二：工程地址：

　　三：承包内容：包工包料：(所有的外墙外保温作业面，水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料：。

　　四：合同价款

　　1：合同单价每平方元。

　　2：付款方式：

　　工程完工后，付总工程款，下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证施工和生活用水电量的`要求。

　　2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底，甲方正常供应。

　　3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

　　4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明，进行施工并提供相关材料，以确保整个施工的顺利进行。

　　5、乙方必须听甲方领导，按照技术规范、标准、规程进行，做到安全文明施工。

　　6、已方自行检查外脚手架，水电等，是否符合安全施工要求，如有问题上报甲方维修，达到施工要求。

　　7、乙方应每时每刻对新老工人进行安全知识教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照建筑施工安全技术操作规程操作，如有违反操作造成的大、小安全事故，均由当事人负责(包括法律责任)，甲方不承担一切的损失和责任。

　　8、甲方不及时按合同进度付款，乙方有权停工，在停工期间造成的经济损失由甲方承担(包括吊蓝租赁费入工人工资)。

　　9、在停工期间甲方不得随便更换其他单位供应材料和施工。

　　六、施工工期：从年月日到年月日

　　七、工期顺延：

　　1、在施工中因停水、停电，连续影响8小时以上;

　　2、未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时;

　　3、因遇不可抗力现象而影响工程进度时;

　　4、与保温作业面交接的其他工作操作影响保温时，工期相应顺延。

　　八、工程质量标准：满足施工要求符合验收标准。

　　九、合同纠纷的解决方式，甲乙双方进行调解，调解不成，依次向当地人民法院起诉。

　　十、本合同签订后，甲乙又方如果需补充修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　本合同一式__________分，甲乙双方各执________份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后自行终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

保温施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程质量和按期完成，经甲乙双方平等协商，自愿签订劳务承包合同，以明确双方的权利和义务。

　　一、工程概况

　　工程名称：精河县大河沿子镇棚恒隆棉业工程地点：精河县大河沿子镇

　　二、工期：

　　1、开工日期：年月日

　　2、竣工日期：年月日

　　三、承包方式：

　　1、包工不包料

　　(1) 承包范围：图纸包括所有内容

　　(2) 单价：

　　四、付款方式

　　工人进场后由甲方提供工人生活费，在工程竣工验收合格后，20天内及时办理结算手续，一次付清。

　　五、施工过程中的质量和安全

　　1、乙方必须按施工图纸和施工规范及设计变更，以及甲方的`要求进行施工，工程质量应达到国家工程质量验收标准的要求。

　　2、在施工过程中使用的机具由乙方自理，并合理使用甲方提供的施工材料。乙方必须遵守人走场清的规定，一切听从现场施工管理人员的安排，不得有人为的材料浪费现象，否则处以两倍的赔偿。

　　3、乙方应按工期要求合理安排进行外墙保温工程施工。对因不能按时进行完成，所造成的一切损失由乙方承担。

　　4、乙方应严格遵守国家安全法规，严格按照外墙保温工程施工和验收标准施工，认真执行甲方制定的各项规章制度，并做好班组安全自检。

　　5、在施工过程中，如因乙方人为原因造成的安全事故，所造成的损失和工伤由乙方承担全部法律责任和经济损失。

　　六、违约责任

　　1、合同签订后双方均不得违约，如有违约则违约方承担对方5000元的违约金(但乙方技术力量不行时，甲方有权解除劳务合同)。

　　2、乙方必须按工期完成施工任务，否则每延误一天赔偿甲方损失500元。

　　七、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目部留一份。合同履行完后自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

保温施工合同12

　　承建单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建筑面积：

　　2、工程地点：

　　3、结构类型：

　　第二条施工方式及范围

　　4、施工方式：

　　5、施工范围：

　　第三条合同工期

　　6、合同工期：自年月日起进厂做施工准备工作，从年月日开工至年月日止竣工，共计天。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。

　　第四条质量标准

　　8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。

　　9、结算方式：按保温面积㎡估算，最终以实际保温面积展开结算。

　　10、合同施工价款：本外墙保温以单价元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价元(不含税金)计算。

　　11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。

　　第五条甲方工作

　　1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由方承担。

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。

　　第六条乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

　　2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

　　3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。

　　4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。

　　5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。

　　6、乙方服从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。

　　第七条关于工期变更及逾期竣工的约定

　　1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。

　　4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的`情况下，不能施工;室外温度低于5℃的时间段不允许施工，工期相应顺延。

　　第八条关于工程质量及验收的约定

　　1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。

　　2、甲方应向乙方提供符合《国家验收规范》的墙体。

　　3、乙方应严格按照建设部《建筑安装工程质量检验评定标准》、《河南省建筑安装工程质量检验评定标准实施细则》、《外墙外保温工程技术规程》(jg144—20xx)以及国家现行、相关的规范、标准、规程进行施工。

　　4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，工期予以顺延。

　　5、施工人员、施工设备和材料进场后，乙方抓紧时间进行施工，工程进度款依据进度计划及乙方实际完成工程量支付，甲方如不能及时付款，工期顺延，并支付乙方的损失。

　　第九条工程承包款结算的约定

　　工程进度款支付办法：工人、材料进场，甲方支付总工程款的 %，约元人民币，按工程进度支付。每月25日书面报当月完成的工程量，下月5日支付以完成工程量 %工程款。

　　第十条关于材料供应的约定

　　1、乙方不得将不符合质量要求或规格有差异的产品用于本合同工程;

　　2、所有材料进场后，须经监理人员及甲方代表抽样检验，符合约定标准后方可使用。

　　第十一条有关安全生产和防火的约定

　　1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范，并遵守甲方的

　　ngzhidu/">规章制度，确保安全施工。施工中如有发生工伤事故或对甲方、第三人人身财产造成损害，由乙方承担全部赔偿责任。

　　第十二条违约责任

　　1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品，如造成损失，照价赔偿。

　　2、未经甲方同意，乙方擅自拆改建筑物或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责赔偿。

　　3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动工，造成损失由甲方负责。

　　4、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十三条争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，因协议未尽事宜，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向人民法院起诉。

　　第十四条附则

　　1、本协议未尽之处，双方另行协商解决。

　　2、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式份，甲、乙双方各执份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代理人：授权代理人：

　　年月日年月

保温施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称： **************

　　二、工程概况：民用住宅24+1层，两个单元

　　三、本工程劳务分包范围：基层抹灰保温层饰面层(面层饰面砖除外)。单价：四层以下(不做饰面层)30元/m2;其余为42元/m2;室内EPS隔音层为15元/m2;吊架费为4元/m2,由项目部承担。

　　四、工期：本工程开工日期： 20xx 年 04 月 21 日

　　竣工日期：月日

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)乙方工人进场后，甲方应及时对其进行遵纪守法，安全、企业内部有关管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。

　　(2)甲方应及时向乙方提供施工所需的技术资料，负责现场技术及安全交底，工程进度安排、机具材料配置及质量安全文明施工的监督管理。

　　(3)施工期间，甲方保证现场24小时有管理人员，负责向乙方下达施工任务书和限额领料单，并对乙方施工情况进行监督检查。

　　2、乙方责任：

　　(1)施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。

　　(2)自行提供为完成施工所需机械、设备等辅助工具。

　　(3)按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金20xx元。

　　(4)乙方遵守施工单位的'工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明施工。

　　(5)乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过3%。

　　(6)安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。

　　六、结算方式：每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至%，其余等保修期满后一月内付清。

　　七、工程质量要求

　　1、外墙保温按样板标准验收并符合国家有关外墙保温施工质量验收强制标准的要求，未达标者甲方不予验收并由乙方负责整改至达标为止。

　　2、做到工完料清。严禁乱到地图浆，造成二次作业的，由施工班组自行负责处理，并承担给甲方造成的经济损失。

　　八、违约：违约及合同履行不力内容：工期拖延、质量不达标、现场清理达不到要求、管理配合不到位。如一方违约，按以下办法处理：

　　1、甲方支付劳动报酬，应按牟光清签订的劳务合同执行;

　　2、乙方施工工程质量验收不合格，乙方应负责返工。返工工时费由乙方自行负责;并承担甲方材料损失费并且甲方有权降低合同单价10～20%。

　　3、乙方在保温施工中，保温面空鼓造成剔打单处面积超过1平米的部位;凡出现一处罚款500元。

　　4、乙方在施工中，因甲方违章指挥，或提供的安全设施、设备、质量不合格导致发生事故的，或因不可抗力影响发生安全事故的，由甲方自行承担赔偿责任，因违章操作导致事故发生的，乙方负责人应承担全部的损失。

　　5、劳务人员在工地发生打架斗殴、偷窃、赌博等违法违纪事件的，甲方扣罚劳务费5000元每次，情节严重的加倍处罚,乙方并承担相应的法律责任。

　　6、乙方在施工中违章操作,经甲方提出书面整改后，拒不听从的, 甲方有权单方向终止合同。且乙方接到甲方终止合同的通知后必须在两日内自动退场, 甲方应在30～60日内给乙方办完结算,并支付已完合格工程劳务价款的60%，,余款在工程峻工验收合格后一年内付清。不合格或半成品工程款不予结算并追求乙方因不合格产品给甲方带来的经济损失。

　　7、若由于乙方自身原因私自中止承包合同，工程款按完成总价的80%支付。

　　8、工程质量每单元监理、或质监站检查中每有一次因质量不合格整改，导致2小时内不能进入下道工序。甲方每次罚款300元。

　　10、乙方不得以任何理由单方停工(或罢工)，未经过项目部同意的单方停工，乙方应承担1000元/天的罚款。

　　九、本合同共四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

保温施工合同14

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。

　　1、工程名称:

　　2、工程地点:

　　3、工程概况：

　　3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。

　　3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：

　　4、承包形式：包工包料

　　注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。

　　5、工程期限：

　　5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)

　　5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。

　　5.3工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。

　　6.施工条件

　　6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。

　　6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。

　　6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。

　　7.保温工程造价及结算

　　7.1工程总造价(预算)：119.33万元。

　　7.1.1 金润城项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,

　　7.1.2 金润城项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元

　　2、总价：60.53万元。

　　(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。

　　7.1.3工程实施：

　　7.1.4工程造价(决算)：按实结算。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。

　　8、付款方式及结算程序

　　8.1、本工程无预付款

　　8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。

　　8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。

　　8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%

　　8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。

　　8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。

　　9.工程验收

　　9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。

　　9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。

　　10.双方权利和义务

　　10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。

　　10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;

　　10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。

　　10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。

　　10.4甲方不在施工现场安排食宿场地，乙方自行安排。

　　10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.

　　10.6工程竣工验收前，乙方应提供全套验收检验资料。

　　10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见，乙方必须进行整改和实施，否则总包方有权进行处罚，并报甲方进行停工整顿。

　　10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、安全负责，严格按照国家安全规定要求进行施工，由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。

　　11、工程质量

　　11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。

　　11.2工程质量保证期为________年，并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修)，如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。

　　12、违约责任

　　12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自使用约定品牌外的`材料进场施工，并承担因此引起的一切损失和质量问题。

　　12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一致后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方承担。

　　12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的，甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：如果给甲方造成损失的，则乙方还需承担赔偿责任。

　　12.4经验收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。

　　13、解决合同纠纷的方式

　　13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

　　14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。

　　14.1甲方委派为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。

　　14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。

　　14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：(公章)

　　乙方：(公章)

　　法人代表人：

　　经办人：

　　开户行：

　　账号：

　　电话：

　　________年____月____日

保温施工合同15

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出甲乙双方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　第一条承包范围

　　投产以后的防腐、保温、喷字、标牌制作等等，为保证项目正常生产甲方指定的.零星工程。

　　第二条费用及结算方式

　　安装工程主要材料（定额中未计价的材料）甲方供应；甲方也可以将部分安装工程主材委托乙方采购，但乙方采购前必须报甲方批价确认。

　　安装工程执行《石油化工行业检修工程预算定额（20____版）》、《石油化工安装工程预算定额（20____年版）》和政策性调整文件，按照中石化相应规定取费，费率下浮10%，规费及税金按当地规定执行；材料有信息价的按《嘉兴造价管理综合信息》执行，《嘉兴造价管理综合信息》上没有价格或价格低于市场价的由甲方批价确认。

　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：次月15日前，甲方按已审核完的上月已完工程量预算造价的85%支付工程进度款。

　　竣工结算按实结算。工程完工后，承包人向发包人递交竣工资料和全部工程的结算报告。发包人审核完毕后15天内结清余款，一次性支付给承包人。

　　第三条合同期限及变更、终止、争议解决

　　3.1合同期限：

　　3.2商签订补充（更改）合同。

　　3.3合同终止

　　3.3.1有下列情形之一的，双方有权提前解除合同。

　　3.3.1.1因乙方过失，给甲方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，在维修过程中发生下列情况（包括但不限于此）之一，甲方有权提前解除合同：

　　（1）因乙方过失发生重大安全事故；

　　（2）严重违反国家法律、地方法规和甲方相关管理制度、规定。

　　3.3.1.2因甲方过失，给乙方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，乙方有权提前解除合同。

　　3.4争议解决