工程施工合同

时间：2022-11-12 15:01:29 施工合同我要投稿

【荐】工程施工合同

　　随着法律观念的日渐普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编整理的工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【荐】工程施工合同

工程施工合同1

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程立项批准文号：

　　4、金同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的.补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　二、承诺

　　1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　三、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　四、签订时间

　　本合同于___年___月___日签订。

　　五、签订地点

　　本合同在签订。

　　六、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　七、合同生效

　　本合同自生效。

　　八、合同份数

　　本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

　　发包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

工程施工合同2

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______（以下简称乙方）

　　根据电网公司批复的______供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费______万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从______年____________月______日至______年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5。1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5。2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的______号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《______省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《______省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及______供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的`0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）：______

　　乙方（签章）：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人（签名）：______

　　______年月______日______

　　年____________月______日

工程施工合同3

　　发包方：xx有限公司（以下简称甲方）

　　施工方：xx有限公司宿州分公司（以下简称乙方）

　　为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程

　　工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角

　　承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。

　　工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。

　　第二条工程工期

　　开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为45天日历天数。

　　第三条工程质量标准

　　乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。

　　第四条材料供应

　　乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。

　　第五条合同价款及付款方式

　　1。工程量及单价

　　1）、本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。

　　2）、预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。

　　3）、本项目桩基工程的综合单价不含桩基检测费用，桩基检测费用为10万元（小写：100000元），计入竣工结算。

　　2。付款方式

　　1）、本工程无预付款

　　2）、工程款支付，桩基成功后施工完毕后，甲方在十五个工作日内付至已完工程量的50%，工程桩静载、动力测试合格，资料齐全，通过主管部门审查合格，竣工结算完成后甲方付至结算价的95%，余5%作为质保金，待工程竣工验收交付使用后15日内付余下工程款（不计利息）。

　　3）、工程款支付时，优先用君悦学府一套商品房作为工程款抵扣给乙方。

　　第六条竣工验收及工程资料

　　1）、打桩完毕后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，随时接受甲方、监理单位及建设主管部门的竣工验收。基坑开挖后3个日历天内，乙方提供全部工程资料给甲方。

　　2）、竣工资料乙方自行负责，按本工程所在地所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合本工程所在地档案管理部门的整理要求和分数要求（不得少于三份，其中原件一份，复印件二份）。

　　第七条双方责任

　　1。甲方责任

　　1）、应在施工前确保施工场地具备施工条件，负责办理施工所需的各种证件及相关手续，并向乙方提供施工场地的工程地质勘探报告等资料，对资料的真实性、准确性负责。

　　2）、应在施工前提供图纸一份，并组织乙方、设计单位、监理单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

　　3）、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　4）、协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。协调处理好施工现场周边的群众关系，解决施工现场周围群众阻挠施工问题。

　　5）、甲方提前7日通知乙方进场

　　2。乙方责任

　　1）、按施工图纸要求做好各项施工准备，且如若施工过程中，由于施工不当造成的爆桩或桩身破碎，由此造成的费用均由乙方承担。

　　2）、服从甲方、监理单位的管理，时刻注意本机组人员的安全，在PHC管桩运输过程中及到施工现场后的卸桩期间和施工期间发生的一切人身、机械、安全伤亡事故，由乙方承担全部经济损失及法律责任。

　　3）、乙方必须无条件服从甲方施工现场统一管理、安排。按甲方要求的人员、设备、进场日期进场，每延期一天罚款20xx元，并视工程情况有权清退出场。保证机械的正常运转，从人员到设备合理组织，不影响工程的正常施工。

　　4）、乙方应严格按照标准、规定组织施工，随时接受甲方、监理人员及委派人员的检查，把好质量关。乙方加工的管桩送到施工现场的同时，应向甲方提供这批管桩的出场合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。

　　5）、工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，并由乙方承担由此产生的工程损失等一切费用。未经报验的工程质量及工程量不予任何。

　　6）、乙方应按甲方的要求，每天上报预应力混凝土管桩的施工进度。

　　7）、乙方应遵守国家、行业的`法律、法规和相关要求，接受各方监督，预防环境破坏，不断改善施工环境。

　　8）、桩基检测中，若存在不合格桩，乙方需补桩处理及承担相应的费用。因乙方原因桩在施工中出现超送现象，导致基础变深或其他基础处理费用，根据设计院处理意见及设计变更单，由甲方、监理单位、建设单位出具处理意见，以签证形式通知，但发生的费用由乙方承担。非乙方原因，由甲方、监理单位、建设单位经济签证处理。

　　9）、乙方在完成合同约定的全部工程后，应当无条件3天内退场并及时清理场地内的垃圾及临设施，保持工程现场清洁，不得影响甲方下一步施工。否则乙方要赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　第八条桩基中间验收

　　1）、工程覆盖前，如桩焊接质量、桩入土前的实际位移、桩垂直度等，乙方自行检验后立即通知甲方和监理单位参加验收，经甲方代表和监理在验收记录上签字后方可继续施工，甲方代表和监理实行旁站跟踪施工监督管理。

　　2）、乙方必须按设计图纸施工，在施工压桩过程中若出现桩身断裂及补桩，乙方必须在桩基未离开桩位前通知甲方和监理单位，并保持现场状态，因乙方机械设备原因或工人操作不当引起的断桩偏桩及爆桩，乙方则承担该爆桩的桩费（如桩偏位超出规范范围需变更的一切费用由乙方承担）。

　　第九条违约责任

　　1）、乙方未经甲方许可停工，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件七日内退场，双方于乙方退场后按验收合格工程造价的80%结算，由此造成的一切损失乙方自行承担。

　　2）、工期延误或出现大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完

　　成，或无力按质量标准返修者，甲方有权责成乙方停止施工并终止合同。由此产生的质量事故、工期延误等一切费用及损失由乙方承担，甲方直接从乙方工程款中扣除。

　　3）、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担人民币5000元的违约金，逾期达十日，甲方有权解除合同。

　　4）、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

　　第十条其他条款

　　1）、本工程发生的所有经济签证须在发生之日起3天内报送完毕，逾期报送的经济签证均视为无效签证。

　　2）、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　3）、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，提交工程所在地的人民法院解决。

　　4）、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　委托代表：委托代表：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　年月日

工程施工合同4

　　发包方（以下简称甲方）__________________

　　承包方（以下简称乙方）__________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　二、工程承包范围

　　安全维护及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造价

　　工程造价为：__________________元整

　　五、质量标准

　　1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的`合格标准。

　　2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

　　（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

　　（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程计价

　　1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。

　　2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。

　　3、具体工程量以甲方签证单为准。

　　八、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　十、违约责任

　　1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　十一、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　十二、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　十三、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

工程施工合同5

　　甲方:x房地产开发有限公司

　　乙方:

　　经甲乙双方协商,甲方将xx小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。

　　一、承包方式:包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。

　　二、开竣工时间:开工:x年xx月xx日

　　竣工:x年xx月xx日施工合同补充协议三、工程内容及造价:

　　基础工程及地下室:x元

　　阁楼:x元

　　平房车库:x元

　　化粪池:x元(包括池外管道项目)

　　合计人民币:(x元)

　　四、工程质量等级:合格。

　　五、付款方式:甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。

　　六、承包范围、土建、电气、水暖。

　　七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。

　　八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。

　　九、未尽事宜,双方协商解决。

　　此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

　　甲方负责人:

　　乙方负责人:

　　x年xx月xx日

工程施工合同6

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同》(CF一1999—0201)，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程立项批准文号：

　　1.5资金来源：

　　1.6承包范围：

　　1.7承包方式：

　　二、合同文件及解释顺序

　　1.中标通知书；

　　2.投标书及附件；

　　3.本合同条款；

　　4.标准、规范及有关技术文件；

　　5.图纸；

　　6.工程量清单；

　　7.工程报价单或预算书；

　　8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。

　　三、双方一般权利和义务

　　3.1发包人工作

　　1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要；

　　3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

　　4.在合同签订一周内向承包人提供x套图纸(含返还的三份竣工图)。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

　　5.办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)；

　　6.水准点与坐标控制点在签订合同后x日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验；

　　7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用；

　　9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监；

　　10.双方约定发包人应做的其他工作：

　　3.2承包人工作

　　1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

　　2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

　　3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：x；

　　4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

　　5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费；

　　6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用；

　　7.双方约定承包人应做的其他工作：

　　3.3派驻工程师及权限

　　3.3.1发包单位派驻工程师姓名：xxx，职务：xx，发包人委托的职权：xxx

　　3.3.2监理单位派驻工程师姓名：xxx，职务：xxx，发包人委托的职权：xxx

　　3.3.3承包单位派驻项目经理姓名：xxx职务：xxx

　　3.3.4承包单位派驻技术负责人姓名：xxx职务：xxx

　　四、工期

　　4.1工期

　　开工日期：xx年x月x日，竣工日期：xx年x月x日，合同工期：总日历天数x天。

　　4.2工期延误

　　承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件；

　　2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

　　3.32程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　4.设计变更和工程量增加；

　　5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　6.不可抗力；

　　7.双方约定工期顺延的其他情况：

　　五、质量

　　5.1工程质量

　　5.1.1工程质量标准：

　　5.1.2工程施工和质量标准评定依据的标准、规范：

　　(1)给排水构筑物施工及验收规范GBJl41-90

　　(2)沥青路面施工及验收规范GB50092—96

　　(3)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97

　　(4)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87

　　(5)建设工程文件归档整理规范GB／T50328-_________

　　(6)市政道路工程质量检验评定标准CJJl—90

　　(7)市政桥梁工程质量检验评定标准CU2-90

　　(8)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90

　　(9)市政工程质量检验评定标准(城市防洪工程)CJJ9-85

　　(10)城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-89

　　(11)城市道路养护技术规范CJJ36-90

　　(12)城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90

　　(13)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91

　　(14)城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-_________

　　(15)城市桥梁养护技术规范CJJ99-_________

　　(16)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城〔_________〕221号)

　　(17)其他需要明示的标准、规范名称：

　　5.2隐蔽工程和中间验收

　　工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。

　　5.3工程试车

　　工程试车要求及费用的承担：

　　5.4竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，x天内向发包人提供x套完整竣工资料及竣工验收报告、x套竣工图。

　　5.5质量保修

　　具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定，质量保修书作为本合同的附件。

　　六、安全施工

　　6.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的，相关责任和因此发生的费用由承包人承担。

　　6.2承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前必须报经有关主管部门审批同意、经工程师认可后，方可实施，防护措施费用由发包人承担。

　　6.3针对工程自身条件的安全施工约定。

　　七、合同价款确定与支付

　　7.重合同价款及调整

　　7.1.1本合同价款采用x方式确定。

　　合同价款金额(大写)：x元(人民币)

　　￥：x元

　　其他说明：

　　7.1.2因工程变更、索赔等原因引起的价款变更、追加，承包人提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的`价格变更合同价款；

　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人审核确认后执行。

　　7.1.3双方对价款调整的其他约定：

　　7.2工程预付款

　　工程预付款的约定：

　　工程预付款起扣的约定：

　　7.3工程量确认

　　承包人提交已完工程量报告的时间：

　　工程师确认已完工程量的时间：

　　7.4工程款(进度款)支付

　　在确认工程实际进度后x天内，发包人向承包人支付工程款(进度款)的x％，对应扣回的预付款、确认的工程变更价款、确认的追加合同价款同期进行结算、支付。

　　7.5竣工结算

　　7.5.1工程竣工验收报告经发包人认可后x天内，承包人按照本合同约定的合同价款调整内容、要求，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。

　　7.5.2发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后x天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，以结算价款的x％作为质量保修金，余款经x确定后结清。

　　7.5.3质量保修金的返还按本工程质量保修书协议约定内容执行。

　　八、材料设备供应

　　8.1发包人供应材料设备：

　　8.1.1发包人对供应的如下材料设备向承包人提_____品合格证明，并对其质量负责：

　　8.1.2发包人供应材料设备结算方法：

　　由发包人按照采购材料设备情况直接与供货单位结算，如果在工程合同中已包括材料设备价格，发包人在工程进度款中扣回相应材料设备款，同时支付材料设备价款的x％作为工地保管费给承包人。

　　8.2承包人采购材料设备

　　承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　九、违约、索赔和争议

　　9.1违约

　　9.1.1发包人违约，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　9.1.2承包人违约，赔偿因其违约给发包人造成的损失，工期不予顺延。

　　9.2索赔

　　合同当事人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给对方造成损失的，被损害方可在事件发生28天内向对方提出索赔。索赔报告和有关资料送达对方28天内未予答复或未对索赔方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　9.3争议

　　双方在履行合同发生争议时，请xx调解；调解失败，共同约定向

　　①提请_____；

　　②向人民法院提起诉讼。

　　十、奖励与惩罚

　　十一、补充条款(可附页)

　　十二、其他

　　12.1.1发包人投保以下内容_____，并支付_____费用：

　　1.建设工程和施工场地内发包人的自有人员及第三方人员生命财产_____；

　　2.运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备_____；

　　3.发包人委托承包人办理的_____事项：xxx。

　　12.1.2承包人投保以下内容_____，并支付_____费用：

　　1.承包人从事危险作业职工的意外伤害_____；

　　2.承包人施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备_____。

　　12.2担保

　　12.2.1发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：xxx，担保合同作为本合同附件。

　　12.2.2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：xxx，担保合同作为本合同附件。

　　12.2.3双方约定的其他担保事项：xxx。

　　12.3.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

　　12.3.2合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　12.4合同生效与终止

　　合同订立时间：xx年x月x日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定x天后生效。

　　12.5合同份数

　　12.5.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　12.5.2本合同副本x份，其中发包人x份，承包人x份。

　　12.6其他

　　其他未尽事宜可参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同》(CF—1999—0201)进行洽商协议补充，并作为本合同的补充内容。

　　发包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　承包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

工程施工合同7

　　甲方：（发包方）______________________

　　乙方：（承包方）______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：__________________________________________________

　　（二）工程地点：__________________________________________________

　　（三）工程范围：_______________________________________________本合同土石方工程量约为________________立方米。

　　（四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

　　（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　（二）工程价款结算与拨付办法：

　　___________________________________

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的.实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

　　4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。

　　1、提交_______________仲裁委员会（）

　　2、依法向人民法院起诉（）

　　第七条附则

　　（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条附加条款

　　___________________________

　　发包方：（章）

　　承包方：（章）

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　签约时间：年月日

工程施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因建设需要，现将钢结构彩钢瓦委托乙方安装，为了明确双方的相互权利、义务关系，经过友好协商，特订立以下合同条款，以资双方共同信守遵行。

　　第一条、工程地点：

　　工程名称：

　　第二条、双方共同确认按设计图纸为准的钢结构主体安装，如工程内容发生变化，需经双方当事人签字确认，甲方无偿提供电和脚手架，甲方不得出现停工待料状态，如出现将给乙方造成的'损失给予补偿。

　　第三条、本工程总安装费为壹万元整(￥10000元)。工程完结时，于2日内甲方验收，合格后工程款当即一次结清。

　　第四条、工程未经验收而甲方提前使用或擅自动用者，视为工程已经验收合格。甲方无条件支付全部工程款。

　　第五条、合同签订后，任何一方未经另一方认可，而单方终止合同，必须向对方支付工程款总价的10%的违约金，违约金不足以弥补无过错方因终止合同所受的经济损失的，无过错方有权要求过错方赔偿不足部分。

　　第六条、本合同经合同双方签字盖章后生效，一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　身份证号：身份证号：

　　帐号：

　　年月日年月日

工程施工合同9

　　发包人： (以下简称甲方)。

　　承包人： (以下简称乙方)。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理承包合同条款协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程量：工图和实际完成工程量为准。

　　4、承包方式：包工

　　5、工程合同价：灰土挤密桩：

　　6、合同价：不含水费、电费、税费、施工用土及材料费用。

　　第二条：工程期限

　　1、本工程合同总工期为天，试桩不包括在内。

　　2、如遇到下列情况，经甲方现场监理工程师或现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　(1)甲方在合同规定开工日期前3天，未能提供图纸及施工场地“三通一平“的施工条件，影响设备、人员进场施工;

　　(2)重大设计变更;

　　(3)在施工中因停电、停水连续影响施工在4小时以上者;

　　(4)因甲方城建手续不全及非乙方原因而现场监理工程师或现场代表签证不及时而影响施工;

　　(5)未能按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度;

　　(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度;

　　(7)经甲方和监理工程师同意工期顺延的其他情况。

　　第三条：工程合同总价

　　1、本合同总价为人民币暂定万元，按实际施工量计算。

　　2、如遇到下列情况，合同总价作相应调整;

　　(1)设计发生变更造成工作量的增减。

　　(2)施工中增加的工程项目，以现场签证为准。

　　第四条：双方负责事项

　　1、甲方：

　　(1)在开工前作好红线以外的“三通”和红线以内的场地平整。

　　(2)施工用土，按审定的施工设计或施工方案。

　　(3)提供现场有关隐蔽障碍资料。

　　(4)确定地基处理工程控制坐标位置。

　　(5)根据施工地区用水、用电的情况，采取必要措施满足施工用水、用电的要求，所发生费用由甲方承担。

　　(6)合同签定后，尽快组织甲、乙双方和有关单位参加的施工图纸设计交底。

　　(7)按乙方工程进度，经甲方和监理方核实的工程量，及时向乙方支付工程进度款，以满足工程进度的需要。

　　(8)派驻施工现场代表或监理工程师，对地基处理施工进度、工程质量、合同执行情况进行监督检查，负责设计图纸问题的.处理、设计变更的签证，工程中材料抽检、工程进度拨款签证和其他必须的签证。

　　2、乙方

　　(1)本工程以包工，甲方提供水、电、灰土有甲方筛好运至工地，乙方负责成孔、夯填。

　　(2)在甲方确定的加固工程坐标点位置、标高和基础轴线的范围为进行准确的桩位布点。

　　(3)严格按照地基加固设计图和文字说明的要求及国家有关地基处理现行规范相应的条文进行施工，确保工程质量，在合同规定的时间内按期竣工。

　　(4)按双方商定的承包方式、分工范围，作好材料和设备的采购、使用和管理工作。

　　(5)施工中随时接受甲方委派的现场代表或监理工程师和有关部门的检查检验，为检查检验提供方便。

　　(6)在施工期间按规定采取严格的安全保护措施，承担自身安全措施不力造成的事故责任。

　　(7)工程完工后乙方向甲方提供原始记录一份。

　　(8)密切同甲方配合，协商解决施工中遇到疑难问题，遵纪守法，文明施工。

　　第五条：工程款的支付与结算

　　1、乙方设备进场甲方付万元进场费，本工程施工60%时再付乙方万元工程款。完工后甲方付乙方工程款总造价80%，桩其验收后一个月后付清余款。

　　2、本工程按合同单价和实际完成的工程量加施工现场签证单进行结算。

　　第六条：工程质量验收标准

　　按设计要求验收合格：

　　第七条：争议的解决方式

　　甲乙双方在执行合同过程中如发生争议，双方应及时进行协商解。

　　第八条：其他条款

　　(1)本合同条款如特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定协商议定补充条款。

　　(2)本合同经双方签字后生效。本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。

　　甲方(发包方)：乙方(承包方)：

　　电话：电话：

　　日期：

工程施工合同10

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方将______________花园小区______________、______________楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。

　　一、承包范围与单价：

　　1、瓦工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。）

　　2、木工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价______________元/m （建筑面积）。

　　3、钢筋承包内容：______________、______________楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价（建筑面积）。（注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。）

　　4、架子工承包内容：______________、______________楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价（建筑面积）。

　　5、水电工承包内容：______________、______________楼的.水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。（注：消防、暖通不在承包范围内。）

　　6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆______________m，总配电箱一台，二级配电箱二台，_____配电箱十台承包单价______________（建筑面积______________）。

　　二、甲方职责：

　　1、甲方按时支付进度款。

　　2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。

　　3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。

　　4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线

　　三、乙方职责：

　　1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。

　　2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。

　　3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。

　　4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。

　　四、付款方式：

　　1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付______________%材料款，约人民币______________万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。

　　2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。）

　　3、春节前支付完成工程量的______________%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金______________元，以资_____。

　　4、工程实体完工支付结算总价的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。

　　五、其它：

　　补充事项：

　　六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。

　　本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。

　　七、签证：

　　发包人：______________承包人：______________

　　签章：______________签章：______________

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　日期：_____________年______月_______日日期：_____________年______月_______日

工程施工合同11

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________________；

　　2、工程地点：_________________________ ；

　　3、工程内容及承包范围：祥见附表1

　　4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　二、合同工期

　　于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。

　　三、质量要求

　　满足设计图纸要求。

　　四、合同造价

　　工程预算总造价：

　　1、甲方责任：

　　（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

　　（2）甲方应协调好工地的`其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。

　　（3）负责向乙方支付工程费用。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

　　（2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。

　　（3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方必须按合同工期完工。

　　五、工期延误

　　对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。

　　1、工程量变化或设计变更。

　　2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。

　　3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

　　六、工程验收

　　工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

　　七、工程造价、付款方式及工程结束

　　1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　2、付款方式：

　　（1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为

　　（2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。

　　八、违约责任

　　1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的_____%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。

　　2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。

　　3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_____%/天向乙方支付逾期滞纳金。

　　4、如一方违约，按合同总价的_____%支付给对方。

　　5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。

　　九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

工程施工合同12

　　发包人（以下简称甲方）：_________

　　承包人（以下简称乙方）：_________依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　第二条承包范围：_________

　　第三条工程承包方式：_________第四条合同工期开工日期：_________

　　竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：__________________第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。第七条安全施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。第八条材料设备采购_________第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。乙方联系电话：_________

　　乙方联系人：_________

　　4、保修金支付方法4．1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4．2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。4．3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。4．4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。4．5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。 4．6 免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；第十条双方的权利和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人，直至完全独立操作为止。第十一条违约责任、索赔1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的'，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。 6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。第十二条廉洁约定甲方责任：1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。乙方责任：1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣除应付乙方所有货款，并终止本协议。6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除所有应付乙方货款，同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。甲方监督电话：_________

　　第十三条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　委托代理人：_________合同经办人：_________

　　合同经办人：_________电

　　话：_________

　　电

　　话：_________传

　　真：_________

　　传

　　真：_________开户银行：_________

　　开户银行：_________帐号：_________

　　帐

　　号：_________通讯地址：_________

　　通讯地址：_________邮政编码：_________

　　邮政编码：_________签订时间：_________年___月___日

　　签订时间：_________年___月___日协议签订地：_________

　　协议签订地：_________

　　附件

　　附件1、经甲方书面确认的施工图纸，作法说明，设计说明，预算书、图纸变更单，材料单价清单（略）；附件2、施工组织设计（略）；附件3、招标文件、投标文件及中标通知书（略）。

工程施工合同13

　　建设单位：_________（以下简称甲方）

　　施工单位_________（以下简称乙方）

　　甲乙、乙方为了明确双方责任，分工合作，更好地相互配合，确保本工程项目按期完成,

　　根据国家颁发的《中华人民共和国经济合同法》并根据本工程具体情况，经双方协商一致,

　　签定本合同。

　　一、工程名称：

　　工程地点：__________________

　　二、工程承包方式：

　　__________________

　　三、承包范围：

　　__________________

　　四、工程造价及付款方式：

　　（1）本工程造价每平方米为_________人民币（大写_________）；

　　（2）工程经甲方验收合格后，天内付清工程余款，

　　五、工程期限：

　　本工程自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止

　　六、施工准备：

　　（1）乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编制施工图预算，编制施工方案等一切施工准备。

　　（2）如因施工条件不具备，直接影响乙方不能按期开工者，属于甲方责任造成，甲方应赔偿乙方损失，工期相应顺延。

　　七、工程施工和质量：

　　（1）乙方必须严格按照施工图与施工说明书进行施工，确保工程质量达到施工验收标准。

　　（2）甲方须变更或修改设计等均须由原设计单位的变更通知书，及时办妥图纸等手续并由乙方同意，由此产生的一切变更，材料，机械费用等损失均由甲方负责，并视修改情况顺延工期。

　　八、竣工验收和保修期：

　　（1）甲方接到乙方的竣工通知单后，应在二天内验收，并于验收后当天内签具验收证明。

　　（2）乙方于验收合格后二天内向甲方提供工程决算书。

　　（3）工程未经验收甲方提前使用，发现质量问题，由甲方自己承担责任。

　　（4）凡工程不符合验收标准造成的'返工，及竣工验收后一年内发生的确因施工原因造成的质量问题，由乙方负责返工，并负担费用，如属甲方使用不当造成的后果，由甲方负责。

　　九、违约责任：

　　（1）由于乙方的责任，没能按合同工期竣工，按每逾期一天元付给甲方违约金。

　　（2）工程竣工后甲方未按时支付工程款，按每逾期一天元付给乙方违约金。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份。

　　十一、本合同经双方代表签字后即生效。

　　十二、附则：

　　（1）本合同所订条款如和国家颁发的新规定有抵触时按新规定办理。

　　（2）本合同在签字前已订立的协议书，作为本合同的附件。

　　十三、其他附则：

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　日期：_________

工程施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：

　　一、工程承包形式

　　由乙方负责包工包料

　　二、工程价格：

　　屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

　　三、施工材料及工程质量要求

　　屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。

　　四、施工中的安全责任

　　乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。

　　五、付款方式

　　工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的.工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等________年后全部付清。

　　六、工程保修期限

　　屋面防水保修期限为________年，(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

　　七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。

　　八、开工日期

　　自________年____月____日起至本月____日止。

　　九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。

　　甲方：xx有限公司

　　代表人：

　　乙方：

　　________年____月____日

工程施工合同15

　　发包人：________大学(以下简称甲方)

　　承包人：________建设公司(以下乙方)

　　甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：____________大楼。

　　工程地点：____市____路____号。

　　施工面积：____m2

　　工程造价：________万元。

　　第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。.

　　第三条工程期限为：____年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________万伍仟元。其余l%,即____元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

　　第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

　　第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的'罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

　　第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

　　第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。

　　发包人：___________________

　　电视大学(公章)

　　法定代表人：_______________(签章)

　　地址：_____________________

　　承包人：___________________

　　建筑公司(公章)

　　法定代表人：_______________(签章)

　　地址：______________________