建筑钢材合同
在人们的法律意识不断增强的社会，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的建筑钢材合同，希望能够帮助到大家。
建筑钢材合同1
甲方：
乙方：
经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》双方互惠互利的前提下，特定如下协议：
一、甲方所承建的，全部由乙方供应。
二、钢材质量标准：合格产品。
三、计算标准：螺纹、圆钢、带肋、按国家理论计点支计算。线材以过磅为准。
四、价格标准：送货当天以武汉市意达武汉网站武钢鄂钢产品信息价格为在基准价上另加元吨为双方成交价送合格产品，运费由乙方承担，下费由甲方承担。不含税票。
五、结算标准：价格及数量以甲方指定收料员签字为准。（收料员由甲方指定委派，甲方向乙方下达委派通知书，通知书上应注明收料员的姓名、身份证号及联系方式，并附有身份证复印件。）
六、结算方法：甲方在收到乙方钢材后，须在四十五日内付清货款，如果甲方不能按时付清货款按钢材总量每吨每天加5元。
七、如甲方不能按第六条付款方式付款给乙方，乙方有权停止供货，并有权追回全部货款。
八、违约责任：（1）乙方责任：乙方应按甲方用量的计划单在三日内负责将钢材送到甲方指定的地方，除自然条件不可抗拒的.情况下，造成甲方停工或其他损失，应由乙方承担甲方相应损失；（2）乙方送钢
材应按甲方的质量要求配送，如有钢材不合格现象，（在接到甲方通知后）乙方应即时进行调换，上下费及运费由乙方承担。（3）甲方责任：此工程的所有钢材（螺纹钢、圆钢、线材、带肋钢）甲方不得向任何单位购进，否则甲方属违规约，则乙方不仅有权停止供货、而且有权按本合同第六条向甲方索要钢材款以及从停止供货起按已送钢材总量每天每吨加5元计算违约金。
九、甲乙双飞如果有未尽事宜另行协商，经甲乙双方同意后，达成书面协议。
十、如果甲乙双飞未按合同|履行责任，经过甲方双方协商未妥，甲方或乙方则可向武汉市仲裁委员会提交诉讼。
十一、本合同一式二份签字后即时生效。
甲方方签章
乙方签章
20xx年XX月XX日：
建筑钢材合同2
定作方：____________
承揽方：____________
签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限
定作物品 价款或酬金 交货数量及交货期限
规格型号计量单位数 量
名或项目 单价总金额合计
二、定作方带料
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
材料名称规格型号计量单位数 量质 量提供日期消耗定额单 价总金额
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交（提）货方式及地点
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件
十三、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉
十四、双方协商的`其它条款
定作方 承揽方
单位名称（章）
单位名称（章）
单位地址：
单位地址：
法定代表人：
法定代表人：
年月日
年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
建筑钢材合同3
甲方(需方)：____________________
乙方(供方)：____________________
甲方____________________项目施工需要向乙方采购钢材。根据《民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着平等互利的原则友好协商，达成以下合同条款：
一、产品品名、规格型号、数量及单价等
甲方向乙方采购的钢材总需求量为____________________吨(具体以实际交付数量为准);其质量标准按国家标准执行：
1、线材：GB/____________________;
2、螺纹钢：________________或________________GB/____________________;
3、圆钢：GB/____________________;
4、型材：具体品牌由甲乙双方另行协商。
二、包装标准
以钢厂的原厂包装为标准。
三、钢材采购计划、交货地点
钢材采购数量和品规以甲、乙双方确认的甲方采购计划为准。甲方每月
日之前以书面形式向乙方提供盖有甲方公章的下月度需求计划，具体分批次需求计划须提前三天以书面形式报至乙方，双方指定人员签字确认后生效。乙方按照双方确认的甲方采购计划将钢材送至项目所在地工地。乙方货到工地后甲方应随时派人验收(当天应完成验收)
四、运输、装卸及费用负担
乙方负责送货至甲方项目工地，所送钢材的出库吊装费、运输费均由乙方承担，加入货物单价一并结算。货到工地卸车及其费用由甲方负责承担，货到工地后的一切风险由甲方承担。
五、钢材的验收标准与计量方式
线材、螺纹钢、圆钢采用磅计
验收，按过磅计量交货，甲方可复磅，磅差在正负0.3%以内(含0.3%)，以乙方仓库出库计量为准。超出0.3%，按甲方的磅重为准。
六、钢材配送、验收、签收
乙方指定____________________负责钢材配送服务，(身份证号码：____________________)
手机：____________________;甲方授权本公司工作人员(身份证号码：____________________
)手机：____________________
，负责钢材收货、验收、签收、价格确认，签收时该工作人员应出示身份证件。甲方安排其他工作人员收货时，应向乙方提交甲方出具的加盖其公章的授权委托书或者由甲方直接在收货单上加盖公章。凡是签收员签字认可的送货单，均视为甲方认可的有效结算凭据，乙方以此送货单与甲方结算钢材款。钢材运至指定的收货地点时，甲方应及时办理相关交接手续，钢材运至指定的收货地点之日起货物毁损、灭失由甲方负责。
七、结算价、结算方式及付款期限、付款方式
1、结算价：螺纹钢、盘螺、线材以供货当天“我的钢铁网”当日
市场螺纹钢、盘螺、高线价格行情列表中对应钢厂及品规单价作为结算价;每逢星期六按前一日的`结算单价执行，星期日按后一日的结算单价执行;遇单品规缺货或少货，按备注栏中加价执行;遇涨随涨，遇跌随跌;垫资利息从到货当日开始，按月息
计算。
2、货款的结算方式及付款期限、结算价格、逾期加价款;
结算方式及付款期限：
A、现款部分乙方货到甲方工地验收合格后，按第八条第1款结算价格在1日内支付乙方货款。
B、垫资部分甲方须在_________年_________月_________日办理付款手续，在_________天内支付乙方全部货款及垫资利息。
C、逾期加价款：逾期未能付清，除收取正常垫资利息外，按每天每吨__________________元加收，直至付清全部货款为止。
D、因乙方报给甲方的钢材价格及交易价格未包含税金，其税金按甲、乙双方交易额的_________%由甲方承担，在甲方付清乙方全部货款并支付全部税金后由乙方向甲方出具发票。
3、付款方式：甲方以现金、转账方式付款。
4、如甲方不能按合同约定如期向乙方支付货款，乙方有权停止供货，由此引起的一切责任由甲方承担。
5、乙方为本项目钢材的唯一供货商，甲方不能以任何理由从其它渠道进货，否则乙方有权终止合同。
八、其它约定
1、如甲方工地停工，乙方有权解除合同，甲方应在乙方最后一次送钢材之日起天内付清所有钢材款(含垫资利息加价款)
2、甲方计划、签收、对账等，加盖甲方印章或者该项目负责人签字认可均有效。
九、本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜，双方另行协商。协商不成时，均可向乙方人民法院提请诉讼。
十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期至本项目主体完工且所有款项付清止。本合同一式二份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
甲方(签章)__________________乙方(签章)__________________
法定代表人或授权代表(签字)__________________法定代表人或授权代表(签字)__________________
签订时间：__________________
建筑钢材合同4
供方：
需方：
供需双方经友好协商，在公平、自愿的前提下，秉着互惠互利、合作共赢的.原则，就供方配送需方钢材事宜，达成如下协议以便双方共同遵守：
1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额：
以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准，作为双方结算的依据。
2、质量要求、技术标准及责任期限：材质符合国家标准，钢材随货提供材质证书、吊牌，XXX按GB149
9.2-产品标准检验，高线按GB144
9.1-产品标准检验。如有数量异议，需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议，需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告，供方积极协助钢厂质量部门处理异议，并及时换货。
3、计量验收标准：XXX、XX按国家理论重量交货，线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3)。
4、结算方式：先货后款：按需方要求送至需方指定地点，双方每月月底结算一次，次月____日付清全部钢材款。
5、解决合同纠纷的方式：双方协商，如协商不成，向供方所在地人民法院起诉。
6、其他约定事项：。
①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效，必要时以附件形式予以补充，附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权，债务履行完毕合同自动终止。
③未尽事宜，另行协商解决。
7、本合同一式两份：供方执一份，需方执一份，签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。
供方 需方
________年____月____日
建筑钢材合同5
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
甲方因工程建设需要，向乙方购买各种不同品名、类别、型号的建筑钢材及型号。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，甲乙双方就房地产开发项目工程建设所需钢材购销事宜进行平等友好协商，确定该项目工程建设所需的各种类型的建筑钢材和型号全部由乙方负责供应，为明确双方的权利义务，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条钢材品名、规格及质量要求。
钢材品种、规格、数量，按甲方指定的品名供货，规格、种类以甲方向乙方送达的购材计划通知单为准。个别品名在市场缺货的情况下，乙方协商甲方同意后，可更换供材品名。
钢材品名要求：
1、圆钢：Φ6.5-Φ12。产地：安阳、邯郸、济源等；
2、二级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：安阳、邯郸、济源等；
3、三级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：安阳、邯郸、济源等；
第二条交货时间、地点、运输、装卸（吊）费用承担。
1、甲乙双方确定当批购销钢材价格之日起两日内，乙方负责该批次定购的钢材运送并交付甲方工地指定地点。运输、卸车费用等费用由甲方承担。
2、乙方将钢材送至甲方指定施工现场且随车附带材质书等相关资料，运输、卸车费用随市场行情起落作调整。因现场或其他外界原因不能到达指定地
点的由甲方负责协调解决。到货后，经甲方现场验收，无发现缺损、质量等问题后，甲方收料员应即时签收。
第三条计量方法验收标准。
1、螺纹钢（螺纹钢二级/三级Φ12-Φ25；圆钢Φ12-Φ16）以理论重量换算为准。
2、高线、盘螺以检重过磅为准计算。
第四条检验标准及方法。
甲方以乙方提供的交货清单为数量验收依据进行验收。验收数量与交货数量误差按千分之三执行，超出千分之三的，甲方应在供货当日向乙方提出书面异议，并保持货物原状，经双方协商一致后协商。千分之三之外的由乙方负责，千分之三之内的由甲方负责。
第五条质量异议。
乙方每批次送达甲方工地的.钢材经甲方现场点验无误签收后，甲方应将当批次各种型号、规格的钢材送样进行检验化验，经检测化验结果为合格产品后，方可投入使用。如有质量问题，甲方应在接到检测报告结论为不合格的，3日内书面通知乙方，并随附相关检测报告。若甲方没有按上述程序进行先检测后使用，仅凭经验或肉眼察看视当批次供送的钢材个别或部分品名不合格的，乙方不予采纳，并视当批钢材质量为完全合格产品。经检测不合格，甲乙双方确认钢材质量确属不合格，乙方应将不合格部分钢材运回，并自行承担所发生的运费，在3日内换送合格钢材到甲方施工现场，但乙方不承担其它责任。
第六条价格及数量确定
由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以乙方供货当日市场价格作为参考，由双方友好协商确定。甲方根据工程进度需要，分期分批向乙方购进所需钢材，甲方每次需货时，应提前三天通知乙方所需钢材的规格、型号、数量、产地、品名，经乙方确认。
第七条结算方式。
本项目钢材供应属于垫资形式，经双方协定，达成如下方式付款结算：
1、甲方收到钢材之日起，甲方应在一个月内付清该批钢材款。超出一个月则每吨每天加5元计算，但垫资时间最长不超过3个月，如超过3个月每吨每日再原来的基础上再上浮3元）。
第八条本合同终止合同。
1、合同履行完毕。
2、甲方如果不能按约定期限支付货款，乙方有权停止供货，或单方解除合同，并收回全部货款及垫资费。
第九条解决合同纠纷的方式。
1、由双方协商解决。2、通过仲裁机构仲裁解决或向当地人民法院起述。
第十条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效，并具有同等法律效力，所有款项付清后本合同自行终止。
第十一条由造成违约事实的一方承担直接责任。
甲方单位（公章）：乙方单位（公章）：
法定代表人（签字盖章）：法定代表人（签字盖章）：
建筑钢材合同6
供货方：(以下简称供方)________
需货方：(以下简称需方)________
根据《中华人民共和国民法典》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：
一、供货内容：
需方为满足_______建筑工程的需要，约于________年____月____日至________年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、供方等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。
合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于____.
二、订价方式：
供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。
三、质量标准：
供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。
四、供货和签收、对账方式：
1、需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。需方指定(身份证号码：______________________，电话：______________________)为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。
2、在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、传真方式通知供方，供方E-mail：______________________，传真：______________________。
3、接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。
4、需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。线材按过磅重量计算(磅差±0.3%)，螺纹钢、供方以理算重量计算。
5、所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。
五、验收方法：
1.供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。
2.钢筋表观质量应该符合国家标准。
3.钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。
4.检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。
5.钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。
六、结算和付款方式：
供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。
七、有关责任：
1.需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。
2.需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。
3.需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前5天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过5天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。
4.变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。
5.变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的`身份证复印件和需方授权书交于供方。
6.供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。
7.对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。
8.需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货，逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。
八、不可抗力：
任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：
本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。
十、其它条款：
双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。
十一、本合同自签订之日起生效。
合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。
供货方：(盖章)___________ 需货方：(盖章)___________
法人代表：___________ 法人代表：___________
委托代理人：___________ 委托代理人：___________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑钢材合同7
一、双方当事人
供方：（以下简称甲方）签订地点：
需方：（以下简称乙方）签订时间：
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的.质量保证书。
三、交（提）货地点、方式：送到厂。
四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。
五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾
七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。
八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。
九、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑钢材合同8
甲方供货方、：
乙方购货方、：
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循诚实、信用、平等自愿原则，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成如下合同条款：
一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：
1、数量：该工程所需要总重量约为 ______吨。
2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。
3、供货时间：从 ______年 ______月至 ______年 ______月之间，每批量具体供货时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。
二、质量标准
国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证和质量保证书。
三、需购货工地：
四、验收标准
交、收货地点在重庆市巨龙钢材市场，甲方提供的钢材检验报告必须随货同行，材料必须先检后用。如果在工程上的都视为合格产品，如经检验不合格乙方必须在一周内向甲方提出，乙方在保证钢材未加工的`情况下甲方负责换货及运输费用，否则后果由乙方自行负责。
1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。
2、乙方指定委托验、收货人： 身份证号： 身份证号： 如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。
五、结算及计价方法
1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;
2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的执价为准;
3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨250元加工费，另再加每吨270元利润为准;
4、吊装费由乙方提货时付给甲方。
六、付款方式
1、此工地总钢材量是 ______吨，前期垫资 ______吨，垫资时间为 ______月，途中付的款按照每吨400元付给甲方，其中要在垫足1500吨后2个月或15层楼先付叁佰万元给甲方，主体封顶或者12个月付200万元，先到为准，以后尾款在12个月内付清。其中1500吨垫资时间从开始拉货起，在3个月内拉足。
2、垫资部分以市场单价不分前后每吨另加450元为利润加在送货单上，垫足1500吨后的2500吨的现金部分都以每拉一次货每吨单价上加200元/吨作为利润，付款时间在拉货当天起4天内付款，付完前次货款后才拉第二次货，以此类推。
七、违约责任：
以上垫资金部分和现金部分或因乙方在工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量4000吨当中至少拉足3800吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每吨300元计算补付给甲方。
八、如有合同争议的解决方式
本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。
九、本合同一式五份，自双方签字盖章之日起生效，合同执行完毕后，自动解除效力。
十、若乙方不能按约定支付钢材货款及违约金，丙方具有担保从乙方应收款代扣支付给甲方，如丙方都不能及时付款，如果最后货款迟不得超过三个月，但每一个月必须把违约金每吨每天7元打一次清算条，甲方有权以本工地房屋的买价少1000元/平方米抵扣货款，加盖公章。
甲方章、： 乙方章、：
委托代理人： 委托代理人：
签约地点：签约时间：
建筑钢材合同9
供货方：简称甲方、
购货方： 简称乙方、
为了维护甲乙双方利益，遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用和互惠互利的基础上，就 建筑工地中，甲方向乙方出售建筑用钢材各种规格的螺纹钢、元钢、带肋钢筋、盘元、，乙方向甲方支付货款事宜达成一致协议，签定本合同。
一、钢材的价格、结算方式、货款支付方式：
1、乙方在项目工地中，甲方为乙方提供约 ______吨钢材："其中乙方第一次购买用于基础井的钢材不作起算日期，从甲方第二车、次供货之日起，甲方为乙方提供约 ______吨钢材从地下车库到 ______层，且供货期限不超过 ______个半月，每吨以重庆市当日市场价的基础上加价 ______元作为资金占用计算支付给甲方，甲方为乙方供满 ______吨钢材或乙方修到 ______层，乙方就支付给甲方钢材款总金额的 ______%，余下的 ______%的总
2、余下的钢材全部按月结计算
甲方为乙方送余下的约 ______吨钢材，每吨每月以重庆市当日市场价的基础上别加价 ______元作为资金占用费计算支付给甲方，乙方必须在每个月 日内按甲方所供钢材的'总金额全部结算给甲方。
3、付款方式：乙方必须是电汇或现金支付给甲方。
4、加价款、违约金及吊、运费等不开发票。
二、质量要求：
甲方提供的钢材质量必须符合国家相应的质量标准，并负责提供钢材的质量证明书。
三、供货及计量方式：
乙方应提前 ______天将所需钢材计划书面方式告知甲方，甲方为乙方供货，螺纹钢带肋钢筋按母材计算、，元钢以国家理论方式计量，盘元则以库房出库单重量为准。甲乙双方代表现场共同验收在送货单上签字确认。乙方指定的材料收货人，姓名和身份证号： ____________，
姓名和身份证号：何一人验收后在甲方送货单上签字视为收货，视同乙方收到该批钢材，乙方必须无条件认可。若中途需更换材料收货人，那么乙方负责人 应书面告知甲方，另行确定收货人并产生同等效力。
四、验收标准：
乙方向甲方所购的钢材必须先检验合格后才能投入使用，对于检验不合格的钢材，乙方告知甲方，并派人员复检，如复检不合格，甲方负责退货换货，并承担所产生的吊运费，若乙方未按规定先检后用及视为合格，由此造成的一切后果由乙方自行承担，甲方不负担任何责任。
五、单价：
每批钢材由当日三大库房梨树湾库、港弯库、巨龙库、批发价为标准，由甲乙双方议价协商后双方共同认可为准。吊装及运费暂定 元、由乙方支付，甲方垫付，且同乙方每吨支付的垫资加价款一并在送货单上体现，作为每吨单价。
六、违约责任：
1、如乙方另找货源，甲方有权终止供货，且乙方须在
2、乙方未按本合同约定时间内付款，甲方有权终止合同并停止供货，乙方应当支付钢材款总额的每天金给甲方，每月结算一次，付款时必须先付违约金然后再付本金、直到付清全部款项为止。
3、甲方所供的钢材只能在该项目使用，乙方未征得甲方同意私自采购或使用其他商家供应的钢材，甲方则停止供货。
4、如政府行为或其他个人原因造成停工乙方都应日内付清所有的款项给甲方。
5、如果甲方不能按约定的钢材数量垫资数量提供给乙方使用，由此造成乙方停工待料的一切损失由甲方赔偿。
七、未尽事宜由甲乙双方协商解决，经协商仍不能达成一致，可向甲方常住所在地法院起诉。
八、本合同由甲乙双方共同认可签字盖章之日起生效，若甲、乙双方任何一方不执行本合同，则承担 ______元的违约金给对方。本合同一式 ______份，每份 ______页，每页均有甲乙双方盖章为证，由甲乙双方、担保方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：
单位名称章、
乙方：
单位名称章、
______年______月______日：
建筑钢材合同10
供方：简称甲方。
用方：简称乙方。
乙方在黔江城内承建丽都花园二期房建工程，需要钢材。甲方多年经营建材业务。为了双方互惠互利，经甲乙双方友好协商，根据我国《合同法》规定达成如下协议：
一、甲方向乙方提供不同型号的建筑钢材800吨，价格按重庆市场同期同类供货（建筑钢材）时的双方认可价格结算，所供钢材质量包检并附质检报告书，数量以乙方选择的过磅处过磅数量为准。
二、供货方式：
1、乙方在20xx年11月1日至20xx年1月30日前根据乙方工程需要钢材数量和甲方书面通知，由甲方组织约300吨建筑钢材供给乙方。
2、由甲方组织车辆根据乙方所需的钢材及时装运至乙方建设工地（黔江城内）并由乙方组织装卸及验收，卸货的费用由乙方承担。
3、另外500吨在20xx年1月30日后，根据甲、乙双方供需另行协商。
三、货款结算方式：
1、垫资5个月。
2、中途根据双方实际情况可以预支付部分货款。
3、乙方在20xx年3月30日前与甲方结算货款，如货款不能及时支付，则由乙方按农村商业银行同期同类贷款利率的叁倍支付甲方利息。
4、甲方组织的`货运车辆由重庆至黔江（城内）所产生的以下费用由乙方承担，其中：钢材运费160元/吨，吊装费30元/吨（限重庆市场）乙方补助甲方差价650元/吨。
四、本合同生效后，甲、乙双方应共同履行合同约定事项，若违约由违约方赔偿履约方的经济损失，并支付违约金5万元。
五、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商。
六、本合同一式二份，双方签字生效。
甲方签字：
乙方签字：
20xx年XX月XX日
建筑钢材合同11
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的.日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
建筑钢材合同12
购方单位：（简称甲方）
销方单位：（简称乙方）
为了确保甲方工程建设的需要，促使该工程按时竣工。本着双方平等互利、公平买卖的原则，经甲、乙双方共同友好协商，甲方工程施工所用的钢材，由乙方负责按质、按量、按时供应，为确保材料质量和时间，确保工程进度，明确双方责任，保障双方合法权益，甲、乙双方就有关购销事宜签订以下条款，以致共同遵守执行。
一、供货要求及时间：
该工程所需钢材约吨左右，由乙方供应，甲方所需钢材必须提前3天报乙方，乙方必须按质、按量、按时供应到位。
二、钢材价格及计量方式：
（1）、乙方所供钢材镇定暂定价为：
（2）、钢材按上述价格为基础，如市场价格变化超过30元/吨时，价格随之进行调整。
（3）、计量方式：罗纹钢按理论计算重量;盘圆过磅。
（4）、罗纹钢定尺寸为9米以上。
三、付款方式：
四、违约责任：
（1）、甲、乙双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的`有关条款赔偿经济损失。
（2）、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。
五、质量要求：
乙方所供钢材必须符合国家相关标准，并随货出具相关证明及生产厂家质量保证书和加盖质检红章，由甲方到所属质检部门检验为准，如经检验不合格，乙方必须马上退货且由此造成的损失均由乙方负责。
六、其他事项：
（1）、甲方规定：他人签字无效。
（2）、乙方规定：送货、收款，其他人签字无效。
（3）、其他：
七、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请见证方调解;如调解不成的：（1）仲裁委员会申请仲裁;（2）向人民法院提起诉讼。
八、合同未尽事宜甲、乙双方协商解决。
九、合同签定：
（1）、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;终止于付清本材料款。
（2）、本合同签定地点：
（3）、本合同一式份，甲、乙双方各执份，以致共同遵守执行。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
建筑钢材合同13
购货方(以下简称甲方)：
供货方(以下简称乙方)：
签订地点：
根据中华人民共和国经济合同法，经甲乙双方友好协商，签订本合同。
第一条：淮南瀚城二期项目所需的钢材原则上全部由甲方供应。经甲乙双方协商原则上确定乙方为产品供货方之一。
第二条：甲方根据工程实际进度的需要分批进行采购，每次实际采购产品的规格、数量应提前一周以书面形式通知乙方，以货到现场实际验收数量为准。
第三条：甲乙双方同意每次所采购钢材的价格参照当时的`市场行情双方共同协商确定。
第四条：乙方确保材料质量，甲方按国家相关规定标准进行验收，如遇货物质量问题，甲方可无条件退货。
第五条：由乙方负责将材料运至甲方在淮南市指定地点并承担运杂费、装卸费等相关费用。乙方在接到所需材料的规格、数量书面通知后的一周内提供给甲方，逾期则视为违约。
第六条：乙方将所供材料运到甲方指定地点时，甲方委派相关人员进行验收，并对所供材料进行复检，验收合格后付款。乙方须开具增值税发票给甲方。
第七条：合同签订后，双方均不得违约，否则，违约方须赔偿对方经济损失及一定数额的违约金。
第八条：本协议在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的协议管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第九条：本协议在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本协议之内，所有附则在法律上均与本协议有同等效力。
第十条：本协议自双方签章之日起生效，本协议共一式四份，由甲、乙双方各执正本二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑钢材合同14
定作方：____________
承揽方：____________
签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限
定作物品 价款或酬金 交货数量及交货期限
规格型号计量单位数 量
名或项目 单价总金额合计
二、定作方带料
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
材料名称规格型号计量单位数 量质 量提供日期消耗定额单 价总金额
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的`条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交（提）货方式及地点
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件
十三、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉
十四、双方协商的其它条款
定作方 承揽方
单位名称（章） 单位名称（章）
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
建筑钢材合同15
（甲方）：
（乙方）：
签订时间：年月日
甲、乙、双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，本着诚实守信、互惠互利的原则和商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买钢材的有关事宜订立本合同，双方共同遵照执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、钢材数量：预计本工程钢材供应总量约为吨。
四、有关钢材的采购事宜由甲乙双方另立《补充协议》共同确定，《补充协议》与本合同具有同等法律效力。
五、质量标准
5.1.钢材质量及抽检应符合现行国家规范要求。
5.2钢材标牌应完整，《质量合格保证书》应齐全，钢材应平直（螺纹钢材）、无损伤，钢材表面不应有裂纹。
5.3盘圆钢材均为高线。
5.4.符合其他有关国家和地方行业标准规定。
5.5双应签订材料使用责任书作为本合同附件。
六、钢材质量的验收确认
6.1.甲、乙双方共同依据国家及地方的相关技术标准及合同约定，对乙方供货到施工现场的钢材质量及数量进行验收，并签字确认。
6.2.乙方供货到现场的钢材经甲方表观检验如有质量异常现象，甲方应即时通知乙方，甲方有权拒收并做退换货处理，因退换货造成的一切损失和费用由乙方承担。
6.3.甲方负责现场验收，出现数量异议的，现场认定;钢材用于工程之前的质量异议期限为甲方收货之日起七日内,若出现质量异议，甲方在发现质量问题3日内告知并向乙方书面提出，双方请有鉴定资格的机构进行责任认定，造成损失的.由责任方承担。
七、计量、结算、付款方式
7.1计量方式
钢材的数量和质量问题由甲方负责与乙方确定，甲方按实际收货量与乙方据实结算。
7.2结算方式
甲乙双方按双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。货款由甲方支付给乙方，乙方开具钢材发票给甲方，同时由乙方负责向甲方提供运杂费（含装卸）发票。
7.3付款方式：
根据双方代表签名（甲方指定的代表人为：乙方指定的代表人为：）确认的钢材数量，分别根据甲乙双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。
八、甲方（需方）责任
8.1、负责按照合同约定支付款项。
8.2、甲方需提前3天向乙方提供需求计划以便乙方备货及安排车辆。
8.3、根据工程进度需要，甲方应提前向乙方报送准确的钢材使用月计划和周计划，以便乙方有足够的时间备货和送货。
8.4、甲方应保证施工现场场地相对平整、畅通，有足够的调车场地及堆放场地，并安排人员负责调度指挥，保证车辆及随机人员有序进出。
8.5、甲方负责对乙方供应的钢材数量、质量进行复检（检验合格后使用），甲方对于其验收通过的钢材数量和质量承担全部责任。
九、乙方（供方）责任：
9.1.为确保工程质量，乙方负责供应符合相关质量标准及合同约定强度等级的钢材。
9.2.接到甲方钢材供应计划表后，乙方应按甲方要求按时将钢材送达工地。
9.3.乙方应根据甲方提供的供应计划发货，保证施工进度需要。
9.4.因钢材质量不合格或供应不及时，导致甲方的直接或间接经济损失由乙方承担。
9.5.乙方应设专人与甲方共同协调钢材供应事宜。
9.6.乙方运送车辆及随机人员进入现场后，应戴安全帽，并服从甲方负责人员的统一调度指挥，因乙方运送车辆及随机人员自身原因引发安全事故的，由乙方承担全部责任，如甲方因此受到处罚或权利主张的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
9.7.甲方对现场的钢材数量及表观质量有异议时，甲方应立即通知乙，乙方应在四小时内到达现场处理，不得延误，否则每发生一次延误，乙方应向甲方支付伍仟元整的违约金，由此导致的直接或间接经济损失由乙方承担。
9.8在合同履行期间，乙方指派（联系电话：）作为接受甲方通知的联系人。甲方按该联系方式进行沟通，同时涉及需求计划及异议的，以书面通知（传真）视为对乙方的有效送达。
十、合同有效期：
年月日起至全部义务履行完毕。
十一、合同附件：
甲、乙双方的营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表授权委托书，双方相关工作人员通讯录（姓名、职务及电话）。双方合作过程中的往来文件是本合同的重要组成部分，视同本合同附件。
十二、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，各方代表签名盖章后生效，未尽事宜双方协商友好解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
【建筑钢材合同】相关文章：
建筑钢材采购合同11-22
建筑钢材购销合同07-22
建筑钢材买卖合同06-27
建筑钢材采购合同14篇11-23
建筑钢材采购合同(14篇)11-23
建筑钢材采购合同(精选14篇)11-27
建筑钢材采购合同(合集14篇)11-24
建筑钢材采购合同汇编14篇11-24
建筑钢材采购合同(集合14篇)11-23